Reabilitare Podet DN 15B KM 12+005

C.N.A.D.N.R. S.A.

DIRECTIA REGIONALA DRUMURI si PODURI IASI

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE LUCRARI DE

REABILITARE PODET DN 15B KM 12+005

LICITATIE DESCHISA

2009

ATENTIE

*Coresponden�a dintre autoritatea contractant� �i operatorii economici, pe parcursul derul�rii procedurii de atribuire a contractului se va face în scris, obligatoriu prin fax sau po�ta electronic�, op�ional prin Po�ta Român� sau curierat. *Confirmarea de primire din partea operatorilor economici este obligatorie �i se va face, f�r� a mai fi necesar� precizarea expres� a autorit��ii contractante, prin retransmiterea în maximum 24 ore a actului primit de la autoritatea contractant�, cu num�rul de înregistrare de intrare la operatorul economic. * Autoritatea contractanta va raspunde prin fax, la num�rul de fax indicat de operatorii economici în solicitarea de clarific�ri a acestora. * Operatorii economici care au accesat Documenta�ia de atribuire pe site-ul www.drdpiasi.ro �i doresc s� participe la procedur� vor transmite o scrisoare de interes cu datele de identificare ale societ��ii �i datele persoanei de contact cu cel pu�in 10 (zece) zile înainte de data limit� de depunere a ofertelor. *Autoritatea contractant� nu î�i asum� r�spunderea pentru integritatea �i corectitudinea datelor �i informa�iilor desc�rcate de pe site-ul www.drdpiasi.ro. *Operatorii economici interesati in participarea la procedura pot achizitiona documentatia de atribuire contra sumei de 238 lei, de la sediul D.R.D.P. IASI - Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19.

PROIECT TEHNIC


SE PREZINTA ALATURAT 4 VOLUME CU

PIESE SCRISE SI DESENATE.

Aprobat , D i rector D .R.D.P . IASI ,

Ing . DORINA T IRON

FI�A DE DATE A ACHIZI�IEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT� Denumire: C.N.A.D.N.R. S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI Adres�: str. GHEORGHE ASACHI nr. 19 Localitate: IASI Cod po�tal: 700.481 �ara: Romania Persoana de contact: Ing. Mihail Ciobotaru – Biroul Calamitati Ing. Manuela Popa – Biroul Licitatii

Telefon: 0232.214430, 214431-42 0232.214430-44

E-mail: [email protected] www.drdpiasi.ro

Fax: 0232.214432, 0232.213787

Adresa/ele de internet (dac� este cazul): nu este cazul Adresa autorit�tii contractante: Iasi – str. Gh. Asachi nr. 19

I.b Principala activitate sau activit��i ale autorit��ii contractante x ministere ori alte autorit��i publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local � agen�ii na�ionale � autorit��i locale � alte institutii guvernate de legea public� � institu�ie european�/organiza�ie interna�ional� � altele (specifica�i)

� servicii publice centrale � ap�rare � ordine public�/siguran�� na�ional� � mediu � economico-financiare � s�n�tate X construc�ii �i amenajarea teritoriului � protec�ie social� � cultur�, religie �i actv. recreative � educa�ie � activit��i relevante

� energie � ap� � po�t� � transport

altele (specifica�i): Autoritatea contractant� achizi�ioneaz� în numele altei autorit��i contractante NU Alte informa�ii �i/sau clarific�ri pot fi ob�inute:

la adresa mai sus men�ionat�

Date limit� de primire a solicit�rilor de clarific�ri Data: 23.02.2009 ora 16.00 Adresa : DRDP IASI – Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19 Data limit� de transmitere a r�spunsului la clarific�ri : 27.02.2009 ora 13.30.

1

2

I. c. Cai de atac Eventualele contestatii se pot depune la Curtea de apel Bucuresti – Sectia a VIII a de contencios administrativ si fiscal - Bucuresti, splaiul Independentei nr. 5, sector 4, c.p. 050091, tel. 021.3195180, fax 021.3195176, email – [email protected]. In sectiunea Formulare se prezinta model de contestatie – formularul 14

I.d. Sursa de finan�are : Se specific� sursele de finan�are ale contractului ce urmeaz� a fi atribuit : Bugetul de stat si imprumut BEI

Dup� caz, proiect/program finan�at din fonduri comunitare DA Program de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a lor – BEI II, Contract F.i.23.371

II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: REABILITARE PODET PE DN 15B KM 12+005

II. 1.2) Denumire contract �i loca�ia lucr�rii, locul de livrare sau prestare (Alege o singur� categorie – lucr�ri, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului contractului sau achizi�iei) (a) Lucr�ri X (b) Produse (c) Servicii

�

Execu�ie X Proiectare �i execu�ie � Realizare prin orice mijloace corespunz�toare cerin�elor specificate de autoritate contractant� �

Cump�rare Leasing � Închiriere � Cump�rare în rate �

Categoria serviciului 2A � 2B �

Principala loca�ie a lucr�rii: DN 15B km 12+005 CPV: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovare de poduri

Principalul loc de livrare: Cod CPV

Principalul loc de prestare

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz� prin : Contract de achizi�ie public�: x Încheierea unui acord cadru: � II. 1.4. Durata contractului de achizi�ie public�: 9 luni de la data ordinului de incepere II.1.5.Informa�ii privind acordul cadru (dac� este cazul) – nu este cazul Acordul cadru cu mai mul�i operatori � Nr. �� sau, dac� este cazul nr. �� maxim al participan�ilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator �

Durata acordului cadru: Durata în ani �� sau luni �� Posibilitatea de a relua competi�ia cu semnatarii acordului cadru DA � NU �

II.1.6) Divizare pe loturi da � nu Ofertele se depun pe: Un singur lot � Unul sau mai multe � Toate loturile � Alte informatii referitoare la loturi: ......................................................................... II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA � NU

II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantit��i / presta�ii servicii / lucr�ri (se vor include eventuale supliment�ri �i op�iuni, dac� exista) (se specific� anexa care cuprinde informa�iile privind cantit��ile min. – max. /scopul contractului ) Executie lucrari de reabilitare podet. II.2.2) Op�iuni (dac� exist�) da Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a negocia fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, achizitia de lucrari similare, conf. art. 122 din OUG 34/2006. III. Condi�ii specifice contractului III.1 Alte condi�ii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dac� DA scurt� descriere ) III.1.2. Altele (dac� DA, descrie�i)

NU NU

IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectat� Licita�ie deschis� X Licita�ie restrâns� � Licita�ie restrâns� accelerat� � Dialog competitiv �

Negociere cu anun� de participare � Negociere f�r� anun� de participare � Cerere de oferte � Concurs de solu�ii �

IV.2) Etapa final� de licita�ie electronic� NU

Dac� DA, informa�ii adi�ionale despre licita�ia electronic�

IV.3) Legislatia aplicata Ordonanta de Urgen�a a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin legea nr. 337/2006, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind privind achizitiile atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea înfiin��rii �i dezvolt�rii întreprinderilor mici �i mijlocii, publicat� în M.O. nr. 681/29.07.2004 + O.G. nr. 27/2006, OUG nr. 94/2007, Ordinul nr. 415 din 9 aprilie 2008 pentru aprobarea condi�iilor contractuale generale �i speciale la încheierea contractelor de lucr�ri. V. CRITERII DE CALIFICARE V.1) Situa�ia personal� a candidatului /ofertantului Declara�ie privind eligibilitatea Cerin�� obligatorie: completare formular 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Cerinta obligatorie: completare formular 2.

3

4

Declara�ie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Solicitat x

Cerin�� obligatorie: completare formular 3 + Certificate constatatoare de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat si cel local, valabile la data deschiderii ofertelor. Se prezinta in original sau copie legalizata. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari.

V.2) Capacitatea de exercitare a activit��ii profesionale (înregistrare)

Cerin�� obligatorie: 1. Copie dupa certificatul de inregistrare unic emis de camera de comert si industrie, 2. Copie dupa actul consitutiv (contractul de societate sau statutul); 3. Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala eliberat de MF-ANAF; 4. Certificat constatator in original valabil la data deschiderii ofertelor, emis de c�tre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care s� ateste obiectul de activitate al ofertantului.

Persoane juridice române

Copie dupa Certificatul privind atestarea tehnica a societatii pentru executie lucrari drumuri nationale emis de APDP sau organisme similare, valabil pe perioada derularii contractului.

Persoane juridice str�ine Documente edificatoare care sã dovedeascã o formã de înregistrare ca persoanã juridicã, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine vor fi prezentate in copie legalizata, insotite de traduceri autorizate in limba romana. Certificatele sa fie valabile la data deschiderii.

V. 3.) Situa�ia economico-financiar�

Informa�ii privind situa�ia economico-financiar�

Solicitat x

1. Extras din bilanturile contabile la 31.12.2006, 31.12.2007 si 30.06.2008 inregistrate la DGFP; 2. Copie dupa Balanta contabila la 31.01.2009;3. Fisa de informatii generale – formularul 4. 4. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 2.000.000 lei pentru contractele de lucrari din activitatea de constructii montaj. 5. Informatii privind obligatii contractuale în desfãsurare fatã de alti beneficiari. 6. Ofertantul trebuie s� prezinte declara�ie pe propria r�spundere c� are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de b�nci sau alte mijloace

5

financiare suficiente pentru sus�inerea derul�rii contractului pe o perioad� de 90 de zile.

V.4.) Capacitatea tehnic� �i/sau profesional� a. Informa�ii privind capacitatea tehnic� Solicitat x

1. Declaratie privind lista principalelor contracte de lucrari similare executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie – formular 5. Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 5 ani, in calitate de contractant sau subcontractant, a unui contract de natura si complexitate similare lucrarilor ce fac obiectul contractului cu o valoare de cel putin 250.000 lei, insotita de certificari de buna executie. In acest sens se va prezenta copie dupa contractul de achizitie publica (paginile din contract din care sa rezulte partile contractante; obiectul + durata + pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi) si certificari de buna executie. Recomandarile prezentate pentru a certifica buna executie vor fi vizate de Inspectoratele Judetene de Constructii sau organisme similare din tara in care s-au executat lucr�rile. 2. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari conform formularului 6. 3. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, conform formularului 7 insotita de CV + Copie fata-verso dupa autorizatia responsabililor tehnic cu executia si cu asigurarea calitatii care vor participa la indeplinirea contractului.

b. Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerin�ele privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie s� fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelalte cerin�e privind capacitatea tehnic� �i capacitatea economico-financiar� trebuie s� fie îndeplinite prin cumul de grupul de asocia�i.

6

Ofertan�ii asocia�i nu au dreptul de a depune, pe lâng� oferta comun�, alte oferte în mod individual sau în alt� asociere ori de a participa în calitate de subcontractant la procedur�. La ofertare se va prezenta acordul de asociere intocmit conform formularului 8.

c. Informa�ii privind subcontractarea

Se admite. Se va prezenta Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora, conform Formularului 9 si acordul de subcontractare intocmit conform Formularului 10. De asemenea, pentru subcontractant se prezinta documentele de calificare solicitate la cap. V. Criterii de calificare – V.1, V.2, V.3.1-3, V.4.

V.5. Dac� este aplicabil, modul de selectare/preselectare

Nu este cazul.

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei limba român� VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la data deschiderii ofertelor VI.3) Garan�ie de participare Solicitat X

8.000 lei Perioada de valabilitate a garan�iei pentru participare care trebuie s� fie cel pu�in egal� cu perioada de valabilitate a ofertei. Forma de constituire a garan�iei de participare: scrisoare de garantie bancara in original, numerar sau virament cu OP in contul DRDP, RO33RNCB0175008094080037. În cazul scrisorii de garan�ie bancar� – se precizeaz� completarea acesteia conform formularului nr. 12

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Operatorul economic are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie cu cerintele din prezenta documentatie. In acest scop propunerea tehnica va contine programul calit��ii, care concretizeaz� sistemul de asigurare �i de conducere a calit��ii la particularit��ile lucr�rii ce face obiectul ofertei, avizat de speciali�ti sau de organisme abilitate în acest sens. Programul calit��ii trebuie s� cuprind�: - descrierea sistemului calit��ii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii; - listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii; - laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor. Se vor prezenta la licita�ie în copie fa�� + verso + anexe dup� autoriza�iile laboratoarelor autorizate cu care va colabora la execu�ia proiectului. În cazul în care laboratorul respectiv nu apar�ine ofertantului se vor prezenta �i contractele de colaborare încheiate între ofertant �i laboratoarele

7

respective. Autoriza�iile laboratoarelor trebuie s� cuprind� în profilele autorizate toate determin�rile de laborator precizate în caietul de sarcini în vederea execu�iei lucr�rilor �i trebuie s� fie în termenul de valabilitate. Atât contractele de colaborare încheiate între ofertant �i laboratoarele respective cât �i autoriza�iile laboratoarelor trebuie s� acopere toat� durata ofertat� de îndeplinire a contractului. Sistemul (le) de asigurare a calit��ii propus (e) pentru asigurarea succesului deplin al lucr�rilor trebuie sa fie conform standardelor SR EN ISO seria 9000 sau daca nu este astfel certificat, este necesar ca documentele principale ale sistemului propus de asigurare a calit��ii sa fie avizate de c�tre speciali�ti sau organisme agreate de Ministerul Lucr�rilor Publice si Amenaj�rii Teritoriului sau certificate de c�tre un organism de acreditare abilitat. Documentul de certificare a sistemului de asigurare a calit��ii trebuie sa fie in termenul de valabilitate pe perioada de îndeplinire a contractului.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

1. Formularul de oferta – conform formularului 11+ insotit de Anexa si Acordul contractual 2. Graficul fizic si valoric de executie a lucrarii . 3. Centralizatorul financiar al obiectelor – formularul C2. 4. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari – formularul C3. 5. Listele cu cantitati de lucrari – formularele C5. 6. Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale- formularul C6. 7. Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru – formularul C7. 8. Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor – formularul C8. 9. Lista cuprinzand consumurile privind transporturile – formularul C9. 10. Declaratie pe propria raspundere privind insusirea/acceptul clauzelor contractuale din modelul de contract de lucrari ce face parte din documentatia de atribuire. Eventualele observatii se fac in scris in perioada de clarificari.

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

1. Documente care înso�esc oferta: a. Scrisoarea de inaintare Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in Anexa care face parte integranta din Documenta�ia de atribuire. b. Imputernicirea Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scris�, înregistrat� �i �tampilat� de c�tre ofertant prin care semnatarul este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica –formularul 13.

8

c. Garantia pentru participare d. Documente care dovedesc incadrarea in categoria IMM – daca este cazul

Ofertan�ii care se prezint� la procedura de achizi�ie în calitate de IMM vor prezenta al�turat garan�iei de participare, documentele care dovedesc c� se încadreaz� în categoria IMM, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 – anexa1, 2, dupa caz, din O.G. nr. 27/2006, completate, semnate �i stampilate. Împuternicirea �i garan�ia pentru participare, în original, inclusiv actele care fac dovada calita�ii IMM se prezint� în plic separat de documentele ofertei la comisia de evaluare a ofertelor. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. 2. Prezentarea ofertei a) Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, termenul limit� de depunere fiind 04.03.2009 ora 12.00. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunere. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata in anuntul de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. b) Numarul de exemplare in copie: 1 In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va prevala originalul. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, semnate �i �tampilate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. c) Sigilarea �i marcarea ofertei Coletul cu oferta trebuie marcat cu adresa autorit��ii contractante, denumirea si adresa ofertantului, denumirea obiectului contractului „ ......................” �i inscrip�ia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ................................” �i con�ine: - 2 plicuri inscrip�ionate DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE + - 2 plicuri inscrip�ionate PROPUNERE TEHNICA, respectiv COPIE - 2 plicuri inscrip�ionate PROPUNERE

9

FINANCIARA ORIGINAL, respectiv COPIE Toate documentele vor fi numerotate, stampilate �i semnate �i fiecare plic va con�ine un opis. Daca pachetele cu oferte nu sunt marcate conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea lor.

VI.7) Posibilitatea retragerii sau modific�rii ofertei

*Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. *In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia “MODIFICARI ALE OFERTEI”. *Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. *Oferte întarziate Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

VI.8) Deschiderea ofertelor a) Ofertele se vor deschide la sediul achizitorului, în data de 04.03.2009 ora 13.00. *Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. *In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii: a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare; b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire. *Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un

10

proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de expertii cooptati si de reprezentantii operatorilor economici, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte. *Comisia de evaluare are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere. *Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor *Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data si in locul indicate in anuntul de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Pre�ul cel mai sc�zut da VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1 Ajustarea pre�ului contractului NU

Dac� DA, se va preciza modul de ajustare a pre�ului contractului

VII.2. Garan�ia de bun� execu�ie a contractului DA

Garantia de buna executie se exprim� procentual �i reprezint� 5% din valoarea f�r� TVA a contractului de lucrari �i se constituie prin re�ineri succesive din plata cuvenit� pentru facturile par�iale. Contractantul are obliga�ia de a deschide un cont bancar la dispozi�ia achizitorului, la o banc� agreat� de ambele p�r�i. Suma ini�ial� care se depune de c�tre contractant în contul astfel deschis nu trebuie s� fie mai mic� de 0,5% din pre�ul fara TVA al contractului.

Sef Birou Programe Calamitati, Sef Serviciu Licitatii,

Ing. Mihail Ciobotaru ing. Catalin Dimache Intocmit,

Ing. Manuela Popa

MODEL DE CONTRACT


Anex� Anexa nr. 1

Articolul Sub-clauza Data . Documentele care sunt parte a Contractului specificate în ordinea importan�ei ........ 1.1.1 Documentul Identificarea documentului (a) Acordul Contractual cu anexa (1) Nr inreg. ________________ (b) Conditiile Generale si Speciale Anexa nr. 2 (c) Nota comun� Anexa nr. 3 (d) Conven�ie de SSM �i PSI Anexa nr. 4 (e) Specifica�iile (caietul de sarcini, FDA si Antem�sur�tori Documentatia de Licitatie (f) Propunerea tehnica �i financiara Nr inreg……….. ………..________ Durata de executie ….. 1.1.9...... 9 luni de la ordinul de incepere Legea Contractului.................... 1.4....... Legea Român� Limba 1.5........ Român� Punerea in posesie a �antierului 2.1....... La Data Ordinului de începere Persoan� autorizat�..................... 3.1....... Diriginte de �antier Numele si adresa reprezentantului ……………………………. Beneficiarului 3.2...... ………………………………… Garantia de bun� executie: 4.4..... 5% din pre�ul f�r� TVA Valoare 4.4...... ………………………… Forma re�ineri successive 4.4...... re�ineri succesive conform sub-clauz� 4.4 din condi�ii speciale Programul: - grafic de execu�ie Timpul de transmitere … 7.2….. o zi de la Data ordinului de începere Suma pl�tibil� pentru nerespectarea 7.4.... penalit��i 0.05 % pe zi aplicat� la Duratei de Executie ................... 7.4.... valoarea obliga�iei neonorate Procedura de modificare 10.1 act aditional Perioada de notificare a defectiunilor 9.1&11.5 ……………………………………… ……………………………………… Evaluarea Lucr�rilor 11.1 ……………………………………… Procentul de retinere.................. 11.3...... 5% Moneda de plat� 11.7...... leu (RON) Asigur�ri................................... 14.1 conform sub-clauzelor 14.1 – 14.3 din condi�ii speciale Arbitrajul 15.3 conform sub-clauzei 15.3. din condi�ii speciale _______________________________________________________________________________ Semn�tura:___________________ Data: ______________________ Numele: ing. Dorina Tiron Autorizat sa semneze din partea Functia Director D.R.D.P. Ia�i Semn�tura:_________________ Data: _____________________________ Numele: …………………… Autorizat sa semneze din partea Functia …………………… ………………………….. Alte semnaturi DRDP Iasi …………………………… Vizat juridic …………………………… Vizat CFP Ia�i Responsabil contract

CONTRACT DE LUCRARI

Acord Contractual nr………./………2008

În temeiul Ordonan�ei de urgen�� a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, Ordinului MDLPL nr. 415 din 9 aprilie 2008 pentru aprobarea condi�iilor contractuale generale �i speciale la încheierea contractelor de lucr�ri si urmare a raportului procedurii de licita�ie publice deschise nr. …………..din ………………, partile:

Beneficiarul C.N.A.D.N.R S.A. - DIREC�IA REGIONAL� DRUMURI si PODURI IA�I,cu sediul în Ia�i, Str. Gh. Asachi nr.19, telefon nr. 0232/21.44.30, 0232-21.44.31 fax nr. 0232/21.44.32, înregistrat� la registrul Comer�ului Bucure�ti la num�rul J40/552/2004, cod fiscal RO 16054368 �i cont de virament nr. RO 35 RNCB 0175 0080 9408 0001 deschis la B.C.R. IA�I, reprezentat� prin director - ing. Dorina TIRON

Antreprenorul SC ..............................., cu sediul în ..........................., telefon nr. ......................................, înregistrat� la Registrul Comer�ului cu .............................. cod fiscal RO .............................., având cont de virament nr. .................................... deschis la .................................... , reprezentat� legal prin director ...................................... .

Beneficiarul doreste executarea Lucr�rii REABILITARE PODET PE DN 15B KM 12+005

Nr crt

DENUMIRE LUCRARE Valoare estimate lei

f�r� TVA

TVA Valoare cu TVA

1 Reabilitare podet pe DN 15B KM 12+005

TOTAL DN 15B

OFERTA

Antreprenorul a examinat documentele specificate în Anex� care sunt parte acestui Contract si se ofer� s� execute Lucr�rile conform prevederilor Contractului pentru valoarea de ………… (……..) lei f�r� TVA, în termen de 9(noua) luni de la ordinul de incepere. Aceast� ofert�, din care Antreprenorul a transmis dou� exemplare originale semnate, poate fi acceptat� de c�tre Beneficiar prin semnare sau returnarea unui exemplar original al acestui document Antreprenorului.

Antreprenorul întelege c� Beneficiarul nu este obligat s� accepte oferta cu cea mai mic� valoare sau oricare dintre oferte primit� pentru lucr�ri. Semn�tura:_________________ Data: _____________________________ Numele: ........................... Autorizat s� semneze din partea (numele antreprenorului): ......................................... Func�ia: Director

ACCEPTAREA

Beneficiarul, prin semn�tura de mai jos, a acceptat oferta Antreprenorului si este de acord cu faptul c�, pentru execu�ia Lucr�rilor de c�tre Antreprenor, va pl�ti Antreprenorul în conformitate cu prevederile Contractului. Acest Contract intr� în vigoare la data la care Antreprenorul prime�te un original al acestui document semnat de c�tre Beneficiar. Semn�tura:___________________ Data: _______________________________ Numele:_Dorina Tiron Autorizat s� semneze din partea (numele beneficiarului): ______________________ Func�ia: Director ___________________________________ Alte semnaturi DRDP Iasi …………………………………… ….. ……………………………….. ..………………………………… Vizat juridic Vizat CFP Ia�i ………………………………..

1

Conditii Speciale

Clauza Prevederi Clauza 1 – Prevederi Generale Sub-Clauza 1.1 – Definitii Se sterg pct. 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.12, 1.1.14, 1.1.17 si se

înlocuiesc cu urm�toarele: 1.1.2 Specifica�ii înseamn� Caietul de sarcini ca parte a proiectului tehnic �i care expliciteaz� caracteristicile lucr�rilor, precum si orice Modificare adusa acestui document.1.1.4 „Beneficiar sau Achizitor" înseamn� persoana numit� în Acordul Contractual �i succesorii legali ai acesteia, precum �i orice împuternicit (cu condi�ia s� existe acordul Antreprenorului). 1.1.5 „Antreprenor sau Executant" înseamn� persoana numit� în Acordul Contractual �i succesorii legali ai acesteia, precum �i orice împuternicit (cu condi�ia s� existe acordul Beneficiarului). 1.1.7 „Data de Începere a Lucr�rilor" înseamn� data men�ionat� în Ordinul de începere a lucr�rilor emis de Beneficiar 1.1.8 „Zi" înseamn� zi calendaristic�, „An” inseamna 365 zile. 1.1.12 „�ar�" înseamn� România. 1.1.14 „For�a Major�" înseamn� un eveniment sau o circumstan�� excep�ionala mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enun�iativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 1.1.17 „�antier sau Amplasamentul lucrarii" înseamn� locurile puse la dispozi�ie de c�tre Beneficiar unde urmeaz� a fi executate Lucr�rile precum �i oricare alte locuri prev�zute în Contract ca fiind p�r�i componente ale �antierului. La sfâr�itul Sub-Clauzei 1.1. se adaug� urm�toarele: „1.1.20 Pretul contractului - pretul platibil antreprenorului (executantului) de catre Beneficiar (achizitor), in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor Antreprenorului , asumate prin contract; 1.1.21 Standarde - standardele, reglementarile �i normele tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 1.1.22 Nota comun� – precizari privind modul de întocmire a documentelor primare care atest� cantitatea de lucr�ri real executate în conformitate cu proiectul, caietul de sarcini �i normativele tehnice în vigoare in vederea decontarii lucrarilor; 1.1.23 Durata contractului – perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si data receptiei finale. 1.1.24 Program – Graficul de execu�ie a lucr�rilor. 1.1.25 Inginer – înseamn� persoana fizic� sau juridic� desemnat� de Beneficiar s� ac�ioneze ca inginer în scopurile contractului �i care poate fi nominalizat� în Anex� ca Reprezentant al Beneficiarului. 1.1.26 Ofert� – înseamn� scrisoarea de ofert� �i toate documentele incluse în contract pe care Antreprenorul le-a depus împreun� cu scrisoarea de ofert�. 1.1.27 Scrisoarea de ofert� - înseamn� documentul intitulat scrisoare de ofert�, care a fost completat de c�tre Antreprenor �i include oferta pentru lucr�ri, semnat� �i adresat� Beneficiarului 1.1.28 Scrisoarea de acceptare – înseamn� scrisoarea de acceptare oficial� a Scrisorii de ofert� , semnat� de Beneficiar. 1.1.29 Liste de cantit��i înseamn� documentul intitulat liste de cantit��i completate de c�tre Antreprenor conform formularelor din Fi�a de date. Aceste liste con�in cantit��ile transmise de Beneficiar �i pre�urile �i consumurile de materiale, manoper�, utilaj �i transport transmise de

2

Antreprenor.

Clauza Prevederi 1.1.30 Situa�ie de lucr�ri înseamn� documentul numit situa�ie de

lucrari transmis de Antreprenor ca parte a solicit�rii potrivit prevederilor clauzei 11(Pre�ul contractului �i plata) pentru emiterea certificatului de plat�. 1.1.31 Certificat de plat� înseamn� documentul numit Certificat de plat� (intermediar sau final) emis potrivit prevederilor clauzei 11(Pre�ul contractului �i plata)1.1.32 Garan�ia de bun� execu�ie înseamn� garan�ia asigurat� potrivit prevederilor subclauzei 4.4. 1.1.33 Sume re�inute înseamn� sumele cumulate pe care Beneficiarul le re�ine potrivit prevederilor subclauzei 4.4(Garan�ia de bun� execu�ie) �i le pl�te�te conform prevederilor subclauzei 1.1.4(Plata primei p�r�i a sumei re�inute) �i 11.5(Plata celei de a doua p�r�i a sumei re�inute) 1.1.34 Perioada de notificare a defec�iunilor înseamn� perioada de notificare a defec�iunilor ap�rute la lucr�ri potrivit clauzei 9.1 (Remedierea defec�iunilor).

Sub-Clauza 1.3 – Prioritatea Documentelor Se �terge Sub-Clauza 1.3 �i se înlocuie�te cu urm�toarele:

“Documentele care alc�tuiesc Contractul sunt cele enumerate in Anexa si trebuie considerate ca documente care se expliciteaz� reciproc. Dac� între documente apar ambiguit��i sau neconcordan�e, au prioritate privind explicitarea reciproc� în ordinea în care au fost enumerate in Anexa P�r�ile, de comun acord, pot include ulterior semn�rii acestui Contract �i alte documente suplimentare care se încheie în vederea explicit�rii unor situa�ii ce pot ap�rea pe parcursul derul�rii”

Sub-Clauza 1.5 – Comunicarea Se �terge Sub-Clauza 1.5 �i se înlocuie�te cu urm�toarele:

„În orice situa�ie în care este necesar� emiterea de în�tiin��ri, instruc�iuni sau alte forme de comunicare de c�tre o persoan�, dac� nu este specificat altfel, aceste comunic�ri vor fi redactate în limba specificat� în Anex� �i nu vor fi re�inute sau întârziate în mod nejustificat. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.”

Clauza 2 - Beneficiarul Sub-Clauza 2.2 – Autoriza�ii �i acorduri La sfâr�itul Sub-Clauzei 2.2 se adaug� urm�toarele:

„Beneficiarul va ob�ine autoriza�ia de construire pentru execu�ia Lucr�rilor.”

Sub-Clauza 2.3 – Instructiuni emise de catre Beneficiar La sfâr�itul Sub-Clauzei 2.3 se adaug� urm�toarele:

„Antreprenorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Beneficiarului �i/sau Reprezentantului acestuia in scopul contractului, mentionate sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului �i/sau Reprezentantului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. Dispozi�iile Beneficiarului care, în opinia Antreprenorului, conduc la costuri suplimentare care nu au fost cerute prin documentele de ofert�, vor fi notificate Beneficiarului în maxim 5 zile de la data emiterii lor; în caz contrar se consider� c� aceste costuri sunt acoperite de pre�urile de la ofert�.”

3

Clauza Prevederi Clauza 3 - Reprezentantii Beneficiarului Sub-Clauza 3.2 – Reprezentantul Beneficiarului

Se �terge Sub-Clauza 3.2 �i se înlocuie�te cu urm�toarele: “Reprezentantul Beneficiarului este nominalizat în Anex�. Beneficiarul va înstiin�a Antreprenorul despre autoritatea �i îndatoririle delegate Reprezentantului Beneficiarului. Antreprenorul are obligatia de a asigura accesul Reprezentantului Beneficiarului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.”

Clauza 4 - Antreprenorul Sub-Clauza 4.2 – Reprezentantul Antreprenorului La sfâr�itul Sub-Clauzei 4.2 se adaug� urm�toarele:

“Cu excep�ia cazului în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru ob�inerea consim��mântului, înainte de data de începere, numele �i referin�ele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numit Reprezentant al Antreprenorului. Dac� nu este dat consim��mântul sau este revocat ulterior sau dac� persoana numit� nu reu�e�te s� ac�ioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, antreprenorul va transmite numele �i referin�ele altei personae corespunz�toare ocup�rii acestei func�ii.”

Sub-Clauza 4.3 - Subcontractarea La Sub-Clauza 4.3 se adaug�:

“Dac� Antreprenorul nu a prezentat la ofertare documentele solicitate conform punctului V.4.c din FDA, acesta va putea subcontracta parte din lucr�ri, în limita legal�, dar numai cu aprobarea prealabila a Beneficiarului.”

Sub-Clauza 4.4 – Garan�ia de Bun� Execu�ie Se �terge Sub-Clauza 4.4 �i se înlocuie�te cu urm�toarele:

„ Antreprenorul are obligatia de a prezenta dovada deschiderii unui cont bancar pentru garan�ia de bun� execu�ie la data semn�rii Acordului contractual. Cuantumul garan�iei de bun� execu�ie a contractului reprezint� 5% din pre�ul contractului f�r� T.V.A. �i se constituie prin re�ineri succesive din valoarea facturilor emise, în momentul pl��ii acestora. Suma ini�ial� care se depune de c�tre Antreprenor în contul garan�iei de bun� execu�ie deschis nu trebuie s� fie mai mic� de 0,5% din pre�ul contractului, f�r� T.V.A. Pe parcursul îndeplinirii contractului Beneficiarul urmeaz� s� alimenteze acest cont prin re�ineri succesive din sumele datorate �i cuvenite conform contractului, pân� la concuren�a sumei stabilite drept garan�ie de bun� execu�ie. Beneficiarul va dispune ca banca s� în�tiin�eze Antrprenorul despre v�rs�mântul efectuat, precum �i despre destina�ia lui. Valoarea garan�iei va fi actualizat� dac� valoarea contractului se modific� (în acest caz valoarea garan�iei va fi majorat�/mic�orat� în sistem propor�ional astfel încât dup� actualizare garan�ia s� reprezinte, în echivalent, acela�i procent din valoarea contractului. Garan�ia de bun� execu�ie se va restitui conform subclauzelor 11.4 si 11.5.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca Antreprenorului nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru Antreprenorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.”

Clauza 5 – Proiectarea realizat� de c�tre Antreprenor – Nu se aplic�

4

Clauza Prevederi

Clauza 6 – Riscurile Beneficiarului

Sub-Clauza 6.1 – Riscurile Beneficiarului

Se sterge Sub-Clauza 6.1 si se inlocuieste cu urm�toarele: „În acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt: (a) r�zboi, ostilit��i (indiferent dac� r�zboiul a fost declarat sau nu), invazii, ac�iuni ale du�manilor str�ini, pe teritoriul T�rii; (b) rebeliune, terorism, revolu�ie, insurec�ie, lovitur� militar� sau de stat, r�zboi civil, daca afecteaza Santierul si/sau Lucrarile; (c) revolte, tulbur�ri sau dezordine public� provocate de alte persoane decât personalul Antreprenorul si al�i angaja�i ai acestuia, si care afecteaz� �antierul si/sau Lucr�rile (d) radia�ii ionizante, contamin�ri radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la de�euri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte propriet��i periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, daca afecteaza Santierul si/sau Lucrarile, cu excep�ia cazului în care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv; (e) utilizarea sau ocuparea de c�tre Beneficiar a oric�rei p�r�i a Lucr�rilor, cu excep�ia celor specificate în Contract; (f) For�a Major�; (g) suspendarea execu�iei lucr�rilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excep�ia cazului în care se datoreaz� Antreprenorului; (h) neîndeplinire constanta si culpabila a obliga�iilor de c�tre Beneficiar; (i) obstacole sau condi�ii fizice, altele decât condi�iile climatice întâmpinate pe �antier în timpul execu�iei Lucr�rilor, care nu puteau fi prev�zute de c�tre un antreprenor cu suficient� experien�� si pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului; (j) întârziere sau întrerupere cauzat� de o Modificare imputabila Beneficiarului.”

Clauza 7 – Durata de executie Sub-Clauza 7.1 – Executia Lucrarilor La sfâr�itul paragrafului Sub-Clauzei 7.1 se adaug� urm�toarele:

„(1) Antreprenorul are obligatia de a incepe lucrarile la Data de Începere a Lucr�rilor, a�a cum este definit la subclauza 1.1.7 de mai sus �i s� fie terminate în cadrul Duratei de Execu�ie specificat� în contract. (2) In cazul in care Antreprenorul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu îsi îndeplineste îndatoririle, Beneficiarul este îndreptatit sa-i fixeze Antreprenorului un termen pana la care activitatea s� intre în normal. (3) Antreprenorul nu va începe lucr�rile înainte de a avea un proiect de Management al traficului(dac� este cazul) aprobat de Beneficiar.”

Sub-Clauza 7.2 – Programul La sfâr�itul paragrafului Sub-Clauzei 7.2 se adaug� urm�toarele:

Programul, în forma specificat� în Anex�, va fi modificat de Antreprenor, la comunicarea de c�tre Beneficiar a resurselor financiare aprobate prin bugetul de venituri �i cheltuieli destinate lucr�rii, sau ori de câte ori se impune, în termen de cinci zile de la comunicare, dac� p�r�ile nu convin altfel. Acest program devine aplicabil dup� aprobarea de c�tre Beneficiar.

Sub-Clauza 7.3 – Prelungirea Duratei de Executie La sfâr�itul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 7.3 se adaug� urm�toarele:

„ In cazul in care: a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute, sau b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, sau c) oricare alt motiv de intarziere care nu se

5

Clauza Prevederi datoreaza Antreprenorului. si nu a survenit prin incalcarea contractului de

catre acesta, indreptatesc pe Antreprenor s� solicite prelungirea duratei de executie a lucr�rilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili, prin act adi�ional, orice prelungire a duratei de executie la care Antreprenorul are dreptul.”

Sub-Clauza 7.4 – Intarzierea Executiei Lucrarilor Se sterge Sub-Clauza 7.4 si se inlocuieste cu urm�toarele:

„Dac� Antreprenorul nu termin� Lucr�rile în Durata de Execu�ie, responsabilitatea Antreprenorului fa�� de Beneficiar pentru întârziere va fi plata penalit��ilor specificate în Anex� pentru fiecare zi de întârziere a finaliz�rii Lucr�rilor �i plata de daune-interese.”

Clauza 8 – Receptia lucr�rilor Sub-Clauza 8.1 – Terminarea Lucrarilor La sfâr�itul paragrafului Sub-Clauzei 8.1 se adaug� urm�toarele:

“1 Lucr�rile trebuie finalizate în cadrul duratei de execu�ie precizat� în Sub-Clauza 1.1, pct. 1.1.9. La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica, in scris, Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Pe baza situa�iilor de lucrari executate �i acceptate si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt întrunite condi�iile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul în care se constat� c� sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Antreprenorului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, Antreprenorul va notifica din nou Beneficiarul cî sunt îndeplinite condi�iile de recep�ie. Comisia de receptie î�i va exercita obliga�iile în conformitate cu prevederile legale în vigoare �i va emite un proce verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor. In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 2 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pâna la receptia finala a acestora �i este de 24 de luni. In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea contractului. Antreprenorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute mai sus, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau c) neglijentei sau neindeplinirii de catre Antreprenor a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului. In cazul in care Antreprenorul nu executa lucrarile prevazute mai sus, Beneficiarul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Beneficiar de la Antreprenor sau retinute din sumele cuvenite acestuia.”

Sub-Clauza 8.2 –Înstiin�area de recep�ie Se �terge primul paragraf al Sub-Clauzei 8.2 [În�tiin�area de recep�ie] �i

se înlocuie�te cu urm�toarele : „Beneficiarul va proceda la recep�ia Lucr�rilor potrivit Legilor în vigoare �i va în�tiin�a Antreprenorul de decizia sa de a recep�iona Lucr�rile transmi�ând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recep�ie a Lucr�rilor.”

6

Clauza Prevederi Clauza 9 – Remedierea defectiunilor Sub-Clauza 9.1 – Remedierea defec�iunilor Se înlocuie�te primul paragraf al Sub-Clauzei 9.1 cu urm�toarele:

„În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite în Anex�, Beneficiarul poate s� în�tiin�eze Antreprenorul cu privire la orice defec�iuni sau lucr�ri nefinalizate. Antreprenorul va remedia, f�r� costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defec�iuni datorate faptului c� Materialele, Echipamentele sau calitatea execu�iei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.”

Sub-Clauza 9.2 – Desfacerea si testarea Se sterge Sub-Clauza 9.2 si se inlocuieste cu urm�toarele:

„Beneficiarul poate emite instruc�iuni referitoare la desfacerea �i/sau testarea oric�rei lucr�ri. Cu excep�ia cazului în care se stabile�te c�, în urma unei desfaceri �i/sau test�ri, Materialele, Echipamentele sau Manopera nu sunt conforme cu prevederile Contractului, Antreprenorul va fi pl�tit pentru asemenea desfaceri �i/sau test�ri ca pentru o modificare conform prevederilor Sub-clauzei 10.2. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) vor fi in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini �i standardelor în vigoare. (2) Antreprenorul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin Antreprenorului. (3) Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în opera vor fi suportate de Antreprenor daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. (4) Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia Beneficiarului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. (5) Beneficiarul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Antreprenorului. (6) Dac� sunt identificate erori, omisiuni, ambiguit��i, discrepan�e, aspecte inadecvate sau alte defecte în Documentele Antreprenorului, acestea precum �i Lucr�rile vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului, f�r� a lua în considerare niciun consim��mânt sau aprobare potrivit prevederilor prezentei Clauze. ”

Clauza 10 – Modificari si Revendicari

Sub-Clauza 10.2 – Evaluarea modific�rilor

Sub-Clauza 10.2 se înlocuie�te cu: “1. Modific�rile vor fi evaluate dup� cum urmeaz�: a) unde este cazul, la pre�urile din Contract, sau b) în lipsa pre�urilor corespunz�toare, pre�urile din Contract se vor folosi ca baz� de evaluare, sau c) la pre�uri noi pentru articole de deviz inexistente în contract, care pot fi convenite de c�tre p�r�i, sau pe care Beneficiarul le consider� adecvate; 2. Lucr�rile ap�rute ca urmare a unei modific�ri se vor executa în concordan�� cu instruc�iunile date de Beneficiar �i cu aplicarea prevederilor legislative în vigoare.”

Sub-Clauza 10.4– Dreptul la revendicare

Se sterge Sub-Clauza 10.4 si se inlocuieste cu urm�toarele: „Dac� Antreprenorul înregistreaz� Costuri ca rezultat al unei situatii recunoscute de Beneficiar ca fiind neimputabile Antreprenorului si

7

Clauza Prevederi strict necesare Lucrarilor, acesta va fi îndrept��it la plata acestor Costuri.

Dac�, urmare a Riscurilor Beneficiarului, este necesar� o schimbare a Lucr�rilor, acesta va fi considerat� o Modificare.”

Clauza 11 – Pretul Contractului si plata Sub-Clauza 11.1 – Evaluarea Lucr�rilor Dupa Sub-clauza 11.1 se adaug� urm�toarele:

„Pre�ul ofertat si prevazut în Acordul Contractual este ferm pe întreaga perioad� de derulare a contractului. (1)În func�ie de asigurarea resurselor financiare aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli, p�r�ile convin asupra posibilit��ii de a modifica sau optimiza proiectul, de a încetini ritmul de execu�ie a lucr�rilor sau de a sista execu�ia acestora cu condi�ia respect�rii condi�iilor generale �i speciale de contractare. (2) Dac� în urma controalelor efectuate de c�tre organele abilitate, potrivit legii, inclusiv de cele interne ale Beneficiarului sau ale autorit��ii c�reia i se subordoneaz�, se constat� c� Antreprenorul a încasat sume necuvenite de la Beneficiar, Antreprenorul are obliga�ia s� restituie – în timpul controlului �i înainte de sesizarea organelor competente s� solu�ioneze cauzele respective – aceste sume, inclusiv penalit��ile, daunele – interese, major�rile, dobânzile etc. aferente, stabilite prin actele de control. Sumele încasate în plus, cât �i foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare pân� la determinarea �i plata lor) se vor recupera astfel: 1. Sumele încasate în plus prin situa�ii de realiz�ri se vor recupera prin compensare, din facturile neachitate pe aceea�i lucrare. 2. În imposibilitatea compens�rii, Antreprenorul se oblig� s� restituie sumele datorate într-un termen stabilit de ambele p�r�i, achitarea f�cându-se prin mijloace de plat� obi�nuite, în contul Beneficiarului.”

Sub-Clauza 11.2 – Situa�ii lunare de Lucr�ri Se sterge Sub-Clauza 11.2 si se inlocuieste cu urm�toarele:

“La intervale lunare, Antreprenorul va fi îndrept��it la plata valoarii Lucr�rilor executate, detaliate în Situa�ii lunare de Lucr�ri, �i aprobate de Beneficiar. Situa�iile de Lucr�ri se vor prezenta Beneficiarului pân� la data de 25 a lunii pentru care au fost întocmite, în 5 exemplare, înso�ite de documentele justificative referitoare la calitate �i m�sur�tori. M�sur�torile vor fi eviden�iate prin Foi de Ata�ament. Antreprenorul va ata�a Situa�iilor de Lucr�ri Raportul privind evolu�ia lucr�rilor �i Certificatul Interimar de Plat�. Dup� aprobarea Certificatului Interimar de Plat� �i a Situa�iilor de Lucr�ri de c�tre Beneficiar, Antreprenorul va emite factura corespunz�toare valorii din Certificatul de Plat�, în baza c�reia se va face decontarea lucr�rilor. Foile de ata�ament, Situa�iile de Lucr�ri �i Certificatele de Plat� vor avea forma comunicat� de Beneficiar.”

Sub-Clauza 11.3 – Pl��i interimare Se sterge Sub-Clauza 11.3 si se inlocuieste cu urm�toarele:

„În decurs de 90 de zile de la data înregistr�rii facturii la Beneficiar, acesta va pl�ti Antreprenorului suma specificat� în factur�, în concordan�� cu resursele financiare aprobate prin bugetul de venituri �i cheltuieli, din care se scade Suma Re�inut� prev�zut� în Anex� �i orice sum� prin care Beneficiarul �i-a motivat dezacordul. Beneficiarul nu va fi condi�ionat de nici o sum� pe care o considera anterior ca fiind datorat� Antreprenorului. Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face s� nu curg� termenul de plat�, dac� Beneficiarul sesizeaz� Antreprenorul despre neregulile constatate �i returneaz� facturile în original executantului, în interiorul termenului de plat�. Un nou termen de plat� va curge de la prezentarea facturilor de c�tre Antreprenor cu date corecte, potrivit legii �i contractului. ”

8

Clauza Prevederi Sub-Clauza 11.4 – Plata Primei Parti a Sumei Retinute

Sub-Clauza 11.4 se redenumeste: “Plata Primei Parti a Sumei Retinute” Se sterge Sub-Clauza 11.4 si se inlocuieste cu urm�toarele: „Prima parte a sumei re�inute, în cuantum de 70% din valoarea garan�iei, se restituie în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor, dac� Beneficiarul nu a ridicat pân� la acea dat� preten�ii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; „

Sub-Clauza 11.5 – Plata celei de a Doua Parti a Sumei Retinute Sub-Clauza 11.5 se redenumeste:

“Plata celei de a Doua Parti a Sumei Retinute” Se sterge Sub-Clauza 11.5 si se inlocuieste cu urm�toarele: „ A doua parte a sumei re�inute în cuantum de 30% din valoarea garan�iei, se restituie la expirarea duratei de garantie a lucr�rilor executate (24 de luni de la recep�ia la terminarea lucr�rilor), pe baza procesului-verbal de recep�ie final�, dac� Beneficiarul nu a formulat pân� la acea dat� nicio reclama�ie de executare a Garan�iei de Bun� Execu�ie.”

Sub-Clauza 11.6 - Plata final� Se sterge Sub-Clauza 11.6 si se inlocuieste cu urm�toarele:

„În termen de 42 de zile de la îndeplinirea condi�iilor prezentate în Sub-Clauza 11.5 de mai sus, Antreprenorul trebuie s� trimit� Beneficiarului Situa�ia final� de Lucr�ri �i Certificatul final de Plat�, insotite de facturile corespunzatoare, împreun� cu toat� documenta�ia necesar� pentru a da posibilitatea Beneficiarului s� stabileasc� valoarea final� a contractului. În termen de 90 de zile de la transmiterea situa�iei finale de lucr�ri, Beneficiarul va pl�ti Antreprenorului sumele datorate. Dac� Beneficiarul nu va fi de acord în totalitate cu situa�ia final� de lucr�ri prezentat� de Antreprenor, va trebui s� specifice motivele pentru care nu este de acord cu plata integral� atunci când face plata.”

Sub-Clauza 11.8 – Întârzieri în efectuarea pl��ilor Se sterge Sub-Clauza 11.8 si se inlocuieste cu urm�toarele:

„Pentru fiecare zi de întârziere a pl�tii de c�tre Beneficiar, care dep��e�te termenul de plat�, Antreprenorul va fi îndrept��it la plata dobânzii la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR valabila pentru perioada respectiva, aplicata la suma nepl�tit�. Beneficiarul va pl�ti aceaste dobanzi pe baza unei facturi emis� de c�tre Antreprenor. Antreprenorul va comunica factura de penalit��i în termen de 10 zile de la data pl��ii sumei pentru care se calculeaz� penalitatea.”

Clauza 12 – Neindeplinirea Obligatiilor, Rezilierea Contractului Sub-Clauza 12.1 – Neîndeplinirea Obliga�iilor de c�tre Antreprenor . Se sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 12.1 si se inlocuieste cu

urm�toarele: “Dac� Antreprenorul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor, abandoneaz� Lucr�rile, refuz� sau nu reu�e�te s� respecte instruc�iunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reu�e�te s� duc� la îndeplinire lucr�rile prompt �i f�r� întârziere, �i, de�i prime�te o scrisoare de nemul�umire, încalc� prevederile Contractului, Beneficiarul poate emite o în�tiin�are cu referire la aceast� Sub-Clauz�, prin care s� specifice obliga�iile neîndeplinite.”

9

Clauza Prevederi Dup� ultimul paragraph al Sub-Clauzei 12.1 se adaug�:

“Dup� rezilierea contractului de c�tre Beneficiar, Antreprenorul va pl�ti Beneficiarului penalit��i de întârziere în cuantumul celor prev�zute în legisla�ia fiscal�.”

Sub-Clauza 12.4 – Plata la rezilierea contractului

Se sterge Sub-Clauza 12.4 si se inlocuieste cu urm�toarele: „Dup� reziliere, Antreprenorul va fi îndrept��it la restul de plat� din valoarea Lucr�rilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe �antier în mod rezonabil, cu urm�toarele corec�ii: ' a) orice sume la care Antreprenorul este îndrept��it conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4; b) orice sume la care Beneficiarul este îndrept��it; c) o sum� echivalent� cu 20% din valoarea acelor p�r�i ale Lucr�rii care au r�mas neexecutate la data rezilierii Contractului la care Beneficiarul este îndrept��it, dac� Beneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3; Suma net� de plat� cuvenit� va fi pl�tit� sau rambursat� în termen de 90 de zile de la data în�tiin��rii de reziliere a Contractului.”

Sub-Clauza 12.5 – Modificarea clauzelor contractuale, dreptul de denun�are unilaterala Dupa Sub-Clauza 12.4 se adaug� Sub-Clauza 12.5 avand continutul

urmator: „Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau care sunt conforme prevederilor legale în vigoare si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. Dreptul de denun�are unilateral� a contractului din partea Beneficiarului este valabil �i pentru situa�ia sist�rii aloc�rii resurselor financiare.”

Clauza 13 – Riscuri si raspunderi Sub-Clauza 13.1 – Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucr�ri La sfâr�itul Sub-Clauzei 13.1 se introduc urm�toarele:

„ (1) Antreprenorul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract. (2) Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. (3) Antreprenorul va prelua amplasamentul lucrarii prin proces verbal de predare – primire întocmit între el �i reprezentantul nominalizat al Beneficiarului. (4) Antreprenorul are obligatia de a prezenta Beneficiarului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de execu�ie fizic �i valoric, necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie. (5) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. (6) Antreprenorul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. (7) Antreprenorul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de Proiectant precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe

10

Clauza Prevederi cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul

datelor incorecte furnizate, in scris, de catre Beneficiar. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, Antreprenorul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. (8) Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului, la termenele precizate in documentele contractului, documentele de eviden�� primar� si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Beneficiar. (9) Antreprenorul garanteaz� ca lucr�rile executate vor fi de calitate corespunz�toare �i vor corespunde reglementarilor tehnice în vigoare. Pentru asigurarea calit��ii tuturor lucr�rilor stipulate în contract �i în documenta�ia tehnica Antreprenorul va respecta informa�iile furnizate Beneficiarului, în documenta�ia prezentat� la licita�ie, privind :

a. sistemul propriu de control �i asigurarea calit��ii, manualul de asigurare a calit��ii, procedurile func�iunilor de sistem, procedurile tehnice de execu�ie, planul de control calitate, verific�ri �i încerc�ri;

b. certificatele de conformitate a calit��ii pentru toate materialele utilizate �i dup� caz agrementele tehnice;

c. documentele referitoare la autorizarea laboratoarelor de încerc�ri autorizate utilizate în cadrul contractului;

(10) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia: a) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Beneficiar sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; b) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. c) de a asigura starea tehnic� corespunz�toare a drumului public, conform OUG nr.195/2002 �i de a semnaliza execu�ia lucr�rii conform Ordinului MT/MI nr. 1112/411/2000. (11) Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarii. (12) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia

Beneficiarului sau a oricarei alte persoane, sau c) fluen�a �i siguran�a circula�iei. (13) Antreprenorul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii , iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta Beneficiarul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la Beneficiar privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, Antreprenorul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili, prin act adi�ional: a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. (14) Antreprenorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obliga�iile prevazute in prezentul contract, pentru toate acestea responsabilitatea revenind, exclusiv, Antreprenorul. (15) Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai;

11

Clauza Prevederi Antreprenorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va

limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. (16) Pe parcursul executiei lucrarii, Antreprenorul are obligatia: a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; b)de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. (17) Antreprenorul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 24 de luni de la receptia la terminarea lucrarii si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. (18) Antreprenorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie, daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea. (19) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege sau daune rezultate în urma unor procese civile, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor, altei persoane angajate de executant sau unei ter�e persoane fizice sau juridice, v�t�mate, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, sau a angajatilor acestora. (20) Antreprenorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile �i drepturile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Beneficiarului. Cesiunea nu va exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.”

Sub-Clauza 13.2 – Forta Majora

Se sterge Sub-Clauza 13.2 si se inlocuieste cu urm�toarele: “Forta majora este constatata de o autoritate competenta. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 23.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s� transmit� o în�tiin�are de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în termen de 28 de zile de al data transmiterii în�tiin��rii, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese

12

Clauza Prevederi Dup� rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi îndrept��it la plata

sumei r�mase neachitate din valoarea Lucr�rilor executate �i a Materialelor �i Echipamentelor livrate pe �antier, cu urm�toarele corec�ii: a) orice sume la care Antreprenorul este îndrept��it conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4 b) Orice sume la care Beneficiarul este îndrept��it.

Clauza 14 – Asigurari

Sub-Clauza 14.1 – Obiectul Asigurarii Se sterge Sub-Clauza 14.1 si se inlocuieste cu urm�toarele:

“Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor, a caror prezenta pe santier este autorizata, lucr�rilor, materialelor �i echipamentelor si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;”

Sub-Clauza 14.3 – Omisiunea Asigurarii In cazul in care Antreprenorul nu furnizeaza certificatele de asigurare

solicitate, acesta î�i asum� întreaga r�spundere. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensatii platibile prin lege sau daune rezultate in urma unor procese civile, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor, altei persoane angajate de Antreprenor sau unei terte persoane fizice sau juridice, vatamate, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina unei peroane apar�inând Beneficiarului sau a angajatilor acestuia.” s

Clauza 15 – Solutionarea Disputelor

Sub-Clauza 15.1 – Adjudecarea Se sterge Sub-Clauza 15.1 si se inlocuieste cu urm�toarele:

“Beneficiarul si Antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.”

Sub-Clauza 15.2 – Instiintarea de nemultumire

Se sterge Sub-Clauza 15.2 si se inlocuieste cu urm�toarele: “Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, o Parte nu este mul�umit� de rezultatul tratativelor nereusind sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala sau daca nu s-a emis nici un proces verbal de conciliere, Partea respectiv� poate transmite, în termen de 28 de zile de la primirea procesului verbal de conciliere sau de la expirarea timpului necesar emiterii procesului verbal de conciliere, o în�tiin�are de nemul�umire cu referire la aceast� Sub-Clauz� si poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania. Dac� nu se transmite nici o în�tiin�are de nemul�umire în perioada de timp specificat�, procesul verbal de conciliere va fi definitiv �i obligatoriu pentru P�r�i sau se va considera ca s-a renuntat la disputa.”

Sub-Clauza 15.3 – Arbitrajul

Nu se aplica, disputa neconciliata se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

13

ANEXA Aceast� Anex� este parte a Contractului. [Not�: cu excep�ia articolelor pentru care au fost inserate cerin�ele Beneficiarului, Antreprenorul va completa urm�toarele informa�ii înainte de data transmiterii ofertei sale.] Articolul Sub-clauza Data . Documentele care sunt parte a Contractului, specificate în ordinea importan�ei ........... 1.1.1 Documentul (se �terge dac� nu este aplicabil) Identificarea documentului (a ) Acordul Contractual .......... ________________________ (b ) Condi�iile Speciale.............. ________________________ (c ) Anexa la Condi�iile speciale……… (d ) Condi�iile Generale............. ________________________ (e) Specifica�iile........................ ________________________ (f ) Plan�ele............................... ________________________ (g ) Listele de cantit��i.............. ________________________ (h ) Oferta financiar�..................________________________ Durata de execu�ie..................... 1.1.9 9luni Legea Contractului.................... 1.4 Legea României ________________________ Limba.......................................... 1.5 Român� Punerea in posesie a �antierului ............................. 2.1 ……………………. ……………….. Persoan� autorizat�..................... 3.1....... ________________________ Numele �i adresele reprezentantului Beneficiarului (dac� este cunoscut) 3.2...... …………………………………….. ________________________ Garan�ia de bun� execu�ie (dac� exist�): Valoare ....................................... 4.4...... ………………………………….. Forma........................................... 4.4...... …………………………………. Programul: Timpul de transmitere ........ 7.2....... ………………………………………………… Data Începerii Lucr�rilor …………………………………………………… Formatul programului........... 7.2........................................................................... _______________________ ________________________ Suma pl�tibil� pentru nerespectarea Duratei de Execu�ie ................... 7.4. ………………………………………….. Perioada de notificare a defec�iunilor............................ 9.1&11.5 …………………………………. Evaluarea Lucr�rilor Rem�surare pe baza listelor de cantit��i din ofert� ........... 11.1......................................................................... Articolul Sub-clauza Data . Procentul de re�inere.................. 11.3. …………… Moneda de plat�...................... 11.7 …………… ___________________________________________________________________ Tipul de asigurare Conform Clauzei 14 din Condi�iile de Contractare Arbitrajul Conform Clauzei 15 din Condi�iile de Contractare

1

CONVEN�IE de SSM si PSI la contractul nr. ...............................

Între C.N.A.D.N.R. S.A. - D. R. D. P. IASI în calitate de achizitor �i ................................................................................. în calitate de executant, a intervenit prezenta conven�ie încheiat� în baza prevederilor Legii nr. 319/2006 a securit��ii �i s�n�t��ii în munc�, si a normelor metodologice de aplicare (HG 1425/2006), a Legii nr. 307/2006 privind ap�rarea împotriva incendiilor �i Normelor generale PSI/2007.

In scopul prevenirii accidentelor de munc�, îmboln�virilor profesionale, a asigur�rii securit��ii echipamentelor de munca, precum �i pentru aplicarea corespunz�toare a prevederilor actelor normative în vigoare, se stabilesc responsabilit��i pe linie de securitate a muncii �i PSI, între cele 2 unit��i contractante, dup� cum urmeaz�:

I. PREVEDERI GENERALE

1. Având în vedere faptul c� în activitatea desfasurata conform prevederilor contractului, executantul lucreaz� independent cu personal �i mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respect�rii legisla�iei de securitate a muncii �i PSI pentru întreaga activitate desfasurata .

2. Fiecare dintre p�r�ile contractante r�spunde pentru starea tehnic� �i buna func�ionare a echipamentelor tehnice proprii pentru a se preveni astfel apari�ia unor accidente sau avarii tehnice.

3. Cele doua parti contractante vor asigura toate m�surile tehnico - organizatorice pentru desfa�urarea în condi�ii optime a activit��ii.

4. Personalul executantului este obligat, în toata perioada de derulare a contractului, s� respecte pe tot teritoriul achizitorului, cât �i pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii �i PSI.

5. Achizitorul va lua toate m�surile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Ord. nr. 411 din 8 iunie 2000 a MINISTERULUI TRANSPORTURILOR pentru aprobarea Normelor metodologice privind condi�iile de închidere a circula�iei �i de instituire a restric�iilor de circula�ie in vederea execut�rii de lucr�ri în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, publicat în MO nr. 397 din 24 august 2000.

6. Din punct de vedere administrativ, salaria�ii r�mân subordona�i unit��ii cu care au semnat contract de munc�.

7. Echipamentul de protec�ie, alimenta�ia de protec�ie �i materialele igienico-sanitare se acord� conform normelor de c�tre fiecare unitate peatru salaria�ii s�i.

8. Achizitorul �i executantul vor respecta normele PSI privind dotarea spa�iilor �i echipamentelor tehnice cu mijloace de stingere PSI.

2

II. PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

1. Executantul î�i va instrui personalul pentru activit��ile desfasurate conform legisla�iei de securitate a muncii, instructiunilor proprii de securitate a muncii privind exploatarea �i între�inerea drumurilor �i podurilor �i altor norme conexe cu aceast� activitate.

2. Deoarece executantul desfasoara o activitate independenta cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a innstruirii, etc.

III. ACCIDENTE DE MUNCA SI INCIDENTE PERICULOASE

1. Achizitorul �i executantul poart� întreaga r�spundere asupra trat�rii corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munc�, evenimentelor �i incidentelor periculoase în care sunt implica�i proprii salaria�i.

2. In cazul producerii unor accidente de munc�, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea �î înregistrarea accidentului de munca revine p�r�ii contractante care are contract de munc� cu salariatul implicat, respectîndu-se prevederile Legii nr. 319/2006 �i Ord. nr. 450/825/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc� .

3. Accidentele de munc� de traseu �i accidentele de circula�ie se vor trata conform legisla�iei de securitate a muncii în vigoare.

Achizitor, Executant,

C.N.A.D.N.R.S.A.-D.R.D.P.IA�I …..…………………

Director, Director, .................................. .................................

FORMULARE


OPERATOR ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritatii contractante ___________________ nr. _________/___________ (denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP nr. ________ din ______________, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea

(ziua/luna/anul)contractului ______________________________________________________________

(denumirea contractului de achizitie publica) noi ________________________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: (denumirea/numele ofertantului)

1. Documentul ______________________ privind garantia pentru participare, in (tipul, seria/numarul, emitentul)

cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ________ copii:

a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ___________ Cu stima,

OPERATOR ECONOMIC, __________________ (semnatura autorizata)

Formular nr. 1 Operator economic ...............................(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ............. Operator economic, .................................(semnatura autorizata)

Formular nr. 2 Operator economic _________________________(denumirea/numele)

DECLARATIEPRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: [ ] in nume propriu; [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; [ ] ca subcontractant al .........................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor

interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic, ..........................................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 3 Operator economic ________________________(denumirea/numele)

DECLARATIEprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .................;

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic, ...................................... (semnatura autorizata)

OPERATORUL ECONOMIC Formularul 4 _____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ (adrese complete, telefon/fax,

certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: _________________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie ( lei) (echivalent euro) _________________________________________________________________________ 1. 2005 _________________________________________________________________________ 2. 2006 _________________________________________________________________________ 3. 2007 _________________________________________________________________________

TOTAL: _________________________________________________________________________

Operatorul economic, _______________(semnatura autorizata)

Formular nr. 5 Operator economic _________________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic, ........................


Nr. crt.

Obiectul contractul

ui

Codul

CPV

Denumirea/ numele beneficiar

ului/ clientului Adresa

Calitatea executantul

ui*)

Pre�ul total al

contractului

Procent

executat (%)

Cantitatea (UM)

Perioada de

derulare a

contractului **)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4.

Operator economic,

........................ (semnatura autorizata) _____________ *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.

Formular nr. 6 Operator economic _________________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE

DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.



LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Form� de de�inere Nr.

crt. Denumire utilaj/echipament/ instalatie UM Cantitate Proprietate În chirie



Formular nr. 7 Operator economic _________________________(denumirea/numele)

DECLARATIEPRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI

AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................................(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Personal amgajat Din care personal de conducere

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ...................



FORMULAR NR. 8 ACORD DE ASOCIERE

Nr. .................... din ..................................

CAPITOLUL I – P�R�ILE ACORDULUI Art. 1 Prezentul acord se încheie între : S.C. ..............................................................., cu sediul în ............................................. , str. .......................................................... nr. .................., telefon ................................................, fax .............................................., înmatriculat� la Registrul Comer�ului din ............................................. sub nr. .............................................., cod unic de înregistrare ...................................., cont .......................................................................... deschis la .............................................................., reprezentat� de .................................. ....................................................având func�ia de ........................................... în calitate de asociat – LIDER DE ASOCIERE

�i S.C. ..............................................................., cu sediul în ............................................. , str. .......................................................... nr. .................., telefon ................................................, fax .............................................., înmatriculat� la Registrul Comer�ului din ............................................. sub nr. .............................................., cod unic de înregistrare ......................, cont .................................................................................... deschis la ............................................................................, reprezentat� de ............................................................................. având func�ia de ........................................... în calitate de asociat CAPITOLUL II – OBIECTUL ACORDULUI Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea executarii ................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................., conform documenta�iei de atribuire puse la dispozi�ie de c�tre C.N.A.D.N.R. S.A. – D.R.D.P. IA�I. CAPITOLUL III – TERMENUL ACORDULUI Art. 3. Prezentul acord r�mâne în vigoare pân� la terminarea lucrarilor prev�zute ………………………………………………………...................................., respectiv pân� la stingerea tuturor datoriilor legate de aceste servicii între p�r�i. CAPITOLUL IV – ALTE CLAUZE Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere s� fie ........................................................ ........................................... Contractul de lucrari cu achizitorul va fi semnat de c�tre liderul de asociere ......................................................................................., desemnat ca fiind reprezentantul autorizat s� primeasc� instruc�iunile pentru �i în numele oric�ruia �i tuturor membrilor asocierii. Art. 5. Ambii asocia�i vor fi solidar �i individual responsabili pentru execu�ia contractului în conformitate cu termenii acestuia.

Art. 6. Execu�ia întregului contract, inclusiv plata, va fi f�cut� exclusiv cu asociatul desemnat ca lider. Art. 7. În caz de adjudecare, asocia�ii au convenit ca ............................................................ s� execute ................ %, iar ............................................................................... s� execute .............. % din valoarea ofertei. Art. 8. Pentru lucrarile efectuate ................................................................ (asociatul) va emite facturi c�tre ................................................................................ (liderul de asociere). Art. 9. .................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare (garan�ia de participare, garan�ia de bun� execu�ie, etc) aferente obiectivului men�ionat la art. 2. Art. 10. Asocia�ii convin s� se sus�in� ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realiz�rii serviciilor, acordându-�i sprijin de natur� tehnic�, managerial� sau / �i logistic� ori de câte ori situa�ia o cere. Art. 11. Orice probleme vor ap�rea pe parcursul derul�rii contractului, se vor rezolva prin discu�ii �i dac� va fi necesar se vor concretiza prin încheierea unui act adi�ional la contract. Art. 12. Prezentul acord se completeaz� în ceea ce prive�te termenele �i condi�iile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între ................................................................................... (liderul de asociere) �i achizitor. Art. 13. Eventualele litigii ap�rute ca urmare a derul�rii prezentului acord se vor rezolva pe cale amiabil�. Dac� acest lucru nu este posibil se va apela la instan�ele judec�tore�ti competente din România.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat ast�zi ..................................... în ........... exemplare.

ASOCIAT 1 – LIDER ASOCIAT 2 ..................................................................... ............................................. ..................................................................... ..............................................

Formular nr. 9 _________________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................... ..................................................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.



Nr. crt.

Denumire subcontractant

Partea / p�r�ile din contract ce urmeaz� a fi subcontractate

Acord subcontractor cu specimen de semn�tur�

Operator economic, ........................ (semnatura autorizata)

Formularul 10

ACORD DE SUBCONTRACTARE nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ ____________________________ privind executia ______________________________ (denumire autoritare contractanta) la “___________________________________________________________________”. (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ ____________________, reprezentata prin __________________ Director General si (adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, (adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari,produse,servicii)

- ____________________- ____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. (lucrari,produse,servicii)Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul generala facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________________ executate (lucrari,produse,servicii) in perioada respectiva. - plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor, produselor, serviciilor) ____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ________________________________ este in conformitate cu (lucrarilor, produselor, serviciilor)contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea _____________________________________. (lucrarilor, produselor, serviciilor)Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _____________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor)si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ______________________________ nerealizata la termen. (lucrarilor, produselor, serviciilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________. (denumire contract) Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________

(contractant) (subcontractant)

Formular nr. 11 Operator economic ................................(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .............................................................(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai

ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam ...................... (denumirea lucrarii), pentru suma de ..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ................ (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat, in ............... (perioada in litere si in cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca: [ _ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular

de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; [ _ ] nu depunem oferta alternativa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca

fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../... ........................, (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

BANCA Formular 12 ........................(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a

contractului de achizitie publica

Catre .......................................................(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la .................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de ....................................... (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................................(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................................(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ..........................................

Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul ....

1

FORMULAR 13

ÎMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în

……………………………………………………………………………………………, înmatriculat� la Registrul Comer�ului sub nr. ………………………, CIF ………………, atribut fiscal ……, reprezentat� legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având func�ia de ……………………………………………, s� ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizat� de C.N.A.D.N.R. - S.A. în scopul atribuirii acordului cadru pentru ……………………………………………………

În îndeplinirea mandatului s�u, împuternicitul va avea urm�toarele drepturi �i

obliga�ii: 1. S� semneze toate actele �i documentele care eman� de la subscrisa în leg�tur� cu

participarea la prezenta procedur�; 2. S� participe în numele subscrisei la procedur� �i s� semneze toate documentele rezultate

pe parcursul �i/sau în urma desf��ur�rii procedurii. 3. S� r�spund� solicit�rilor de clarificare formulate de c�tre comisia de evaluare în timpul

desf��ur�rii procedurii. 4. S� depun� în numele subscrisei contesta�iile cu privire la procedur�.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat s� angajeze r�spunderea subscrisei cu privire la toate actele �i faptele ce decurg din participarea la procedur�.

Not�: Împuternicirea va fi înso�it� de o copie dup� actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pa�aport).

Data Denumirea mandantului

…………… S.C. ………………………………… reprezentat� legal prin

___________________________ (Nume, prenume)

___________________________ (Func�ie)

___________________________ (Semn�tura autorizat� �i �tampila)

Formular pentru persoane juridice Formular 14 Antet/contestator

.....................................

CONTESTATIE

Subscrisa ................................................................., cu sediul in .................................................., cod unic de inregistrare ......................................,reprezentata legal prin ............................................................., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ..........................................., organizata de autoritatea contractanta ......................................................................, avand sediul in ......................,

contest decizia autoritatii contractante ..................................................................,pe care o consider nelegala.

Motivele care stau la baza contestatiei sunt: - in fapt ..............................................................- in drept .............................................................

In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba: ................................................................ ................................................................

Reprezentat legal (nume/prenume in clar) .................................................................(semnatura autorizata)

FORMULAR C2

Centralizatorul financiar al obiectelor

---------------------------------------

Lucrarea: PODET PE DN15B KM 12+005

|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Nr.Crt.| G r u p a d e o b i e c t e | Valoare | din care: | din care: |

| | D e n u m i r e o b i e c t |(exclusiv | C + M |-----------------------------------------------------------------------|

| | | TVA ) | | Contractantul | Asociati | Subcontractanti |

| | | - RON - | | conducator | | |

| | | | | (lider asociatie | | |

| | | | |-----------------------------------------------------------------------|

| | | | | Total | C+M | Total | C+M | Total | C+M |

|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| 1. | Investitia (lucrarea) de baza | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| 1.001| 1 LUCRARI PREGATITOARE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| 1.002| 2 INFRASTRUCTURA | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| 1.003| 3 SUPRASTRUCTURA | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| 1.004| 4 RAMPE DE ACCES | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| 1.005| 5 LUCRARI IN ALBIE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |

| 2 | Organizare de santier 0.00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |

| | Total Valoare ( exclusiv TVA ) RON | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |

| | Taxa pe valoarea adaugata - RON - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | TOTAL ( inclusiv TVA ) - RON - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |

|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

Proiectant Ofertant

FORMULAR C3

Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari

----------------------------------------------------

Devizul-oferta al obiectului LUCRARI PREGATITOARE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr. | | Valoare | din care: |

| Crt.| C a t e g o r i a d e l u c r a r i |(exclusiv TVA)------------------------------------------------------------------|

| | | | Contractantul | Asociati | Subcontractanti |

| | | - RON - | conducator | | |

| | | | (lider asociatie) | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| I. | Cladiri si constructii speciale,instalatii| | | | |

| | aferente constructiilor si retele de | | | | |

| | utilitati in incinta | | | | |

| | | | | | |

| 1 | PDT188 DEMOLARE PODET EXISTENT | | | | |

| | | | | | |

| 2 | PDT208 VARIANTA PROVIZORIE DE CIRCULATIE | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL I | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| II. | Procurare | | | | |

| | - Utilaje si echipamente tehnologice, | | | | |

| | cu montaj | | | | |

| | - Utilaje si echipamente de transport | | | | |

| | - Dotari,inclusiv utilaje si echipamente | | | | |

| | independente | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL II | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | Total valoare ( exclusiv TVA ) RON | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | Taxa pe valoarea adaugata - RON - | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL ( inclusiv TVA ) - RON - | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Proiectant Ofertant

FORMULAR C3


----------------------------------------------------

Devizul-oferta al obiectului INFRASTRUCTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|




| | | | | | |

| 1 | PDT128 ZIDURI DE SPRIJIN DIN GABIOANE | | | | |

| | | | | | |

| 2 | PDT138 RADIERE SI ELEVATII CULEI | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL I | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|



| | cu montaj | | | | |




|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL II | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL ( inclusiv TVA ) - RON - | | | |

|

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Proiectant Ofertant

FORMULAR C3


----------------------------------------------------

Devizul-oferta al obiectului SUPRASTRUCTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|




| | | | | | |

| 1 | PDT148 MONTARE DALE PREFABRICATE | | | | |

| | | | | | |

| 2 | PDT158 CALE, PARAPET | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL I | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|



| | cu montaj | | | | |




|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL II | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


| | | | | |

|

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Proiectant Ofertant

FORMULAR C3


----------------------------------------------------

Devizul-oferta al obiectului RAMPE DE ACCES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|




| | | | | | |

| 1 | PDT168 RAMPE DE ACCES -SISTEM RUTIER | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL I | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|



| | cu montaj | | | | |




|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL II | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Proiectant Ofertant

FORMULAR C3


----------------------------------------------------

Devizul-oferta al obiectului LUCRARI IN ALBIE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|




| | | | | | |

| 1 | PDT178 AMENAJ. TORENT CU SALTELE SI GABI | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL I | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|



| | cu montaj | | | | |




|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |

| | TOTAL II | | | | |

| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |


| | | | | | |

|-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Proiectant Ofertant

1

Formularul C5

Obiectivul: 0593 PODET PE DN15B KM 12+005

Obiectul: 0001 LUCRARI PREGATITOARE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

Deviz oferta PDT188 DEMOLARE PODET EXISTENT

Categoria de lucrari: 1120

Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+

Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)

Denumire c)Utilaj

d)Transport

( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica Sectiunea financiara

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

======================================================================================================================

001 COMASAT M.C. 52.900

DEMOLARE BETOANE SIMPLE SI ARMATE DE LA

PODETUL EXISTENT

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 PJ05B1 M.C. 52.900

DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID.

SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER

COMPRIMAT

>>> componenta 002

001 TRB04B1 TONA 132.250

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.

3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA

ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 003

001 TSC35B31 100 MC. 0.529

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA

2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20

M

>>> componenta 004

001 TRA01A TONA 132.250

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= KM

>>> componenta 005

001 AUT6730 ORA 32.000

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

2 >>> componenta 006

001 PD09B1 100 BUC. 0.500

TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA A

BARELOR DE OTEL CU D DELA 12 PINA LA

16MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

-SANATATE (6%)

Total cheltuieli directe:


Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

3

Formularul C5


Obiectul: 0001 LUCRARI PREGATITOARE


Deviz oferta PDT208 VARIANTA PROVIZORIE DE CIRCULATIE


Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================




Denumire c)Utilaj

d)Transport


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

======================================================================================================================

001 COMASAT 100 MC. 0.500

LUCRARI DE TERASAMENTE - UMPLUTURI ON

ZONA AMONTE PODET


>>> componenta 001

001 TSC03F1 100 MC. 0.500

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT

2

>>> componenta 002

001 TRA01A TONA 90.000



>>> componenta 003

001 TSD03B1 100 MC. 0.500

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE

81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM

TER.CAT.3 SAU 4

>>> componenta 004

001 TSD07B1 100 MC. 0.500

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10

-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.

95-96 %

4

002 COMASAT M.C. 20.000

STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA DE

30 CM


>>> componenta 001

002 DA11C1 M.C. 20.000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU

ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI

FARA INNOROIRE

>>> componenta 002

002 TRA01A TONA 32.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= KM.

003 COMASAT M.C. 8.000

TURNARE BETON IN FUNDATIE PODET TUBULAR


>>> componenta 001

003 PB02A1 M.C. 8.000

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII

OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.

MANUAL

>>> componenta 002

003 2100957 M.C. 8.064

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

>>> componenta 003

003 TRA06A TONA 20.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.= KM

>>> componenta 004

003 PC02A1 MP. 16.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI

SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU

SUPRAFETE PLANE

004 COMASAT BUC. 2.000

MONTARE TUBURI PREMO DN 1000 MM


>>> componenta 001

004 PI08A1 BUC. 2.000

ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA

DIN BETON ARMAT


004 6419071 BUC. 2.020

TUB ADUCT. PREMO D=1000 P= 7 L=5 B600SBP

ISLGC T2027

>>> componenta 003

004 PI06A1 BUC. 2.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU

MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 004

004 TRA02A TONA 6.000


SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= KM.

005 COMASAT M.C. 50.000

UMPLUTURI DE BALAST IN JURUL TUBURILOR

PREMO


>>> componenta 001

005 DA06A1 M.C. 50.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

>>> componenta 002

005 TRA01A TONA 90.000



DIST.= KM.

006 COMASAT M.C. 36.000

ASTERNERE BALAST PE STRUCTURA RUTIERA

PROVIZORIE DE 15 CM GROSIME


>>> componenta 001

006 DA06B1 M.C. 36.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

>>> componenta 002

006 TRA01A TONA 65.000



DIST.= KM.

6 007 COMASAT M.C. 30.000

STRAT DE BALAST STABILIZAT DE 20 CM

GROSIME


>>> componenta 001

007 DA10A1 M.C. 30.000

STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT

SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN

STATII FIXE AST MAN

>>> componenta 002

007 2100958 M.C. 30.000

BALAST STABILIZAT CU CIMENT 5% - PRET

LIVRARE DE LA STATIA DE BETOANE

>>> componenta 003

007 TRA01A TONA 75.000



DIST.= KM.

>>> componenta 004

007 TRA05A TONA 22.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.

ETC)PE DIST.DE

008 COMASAT TONA 0.600

PARAPET DIRECTIONAL DE PROTECTIE IN ZONA

VARIANTEI PROVIZORII


>>> componenta 001

008 PK31A1 TONA 0.600

PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI

INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE

POD DIN BETON ARM

>>> componenta 002

008 6306341 KG 600.000

PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL

ROTUND SAU LAT

>>> componenta 003

008 TRA02A TONA 0.600



DIST.= KM.

7 009 COMASAT BUC. 2.000

LUCRARI CONEXE


>>> componenta 001

009 DF24A1 BUC. 2.000

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU

INDICATOARE METALICE

>>> componenta 002

009 DF27A1 ORA 650.000

PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG

FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC

PTR LUCR CONST,REP

>>> componenta 003

009 7101012 BUC. 2.000

SEMAFORIZARE AUTOMATA INTERMITENTA

>>> componenta 004

009 MDTC1454000 [ 1] BUC. 2.000

TRANSPORT UTILAJ KM 42000056 EXCAVATOR

PE SENILE MOT.APRIN.INT.ECHIP.MACARA

E10011,E1252(15,2



Din care:




-Articole TRA


-CAS:

-SOMAJ:


-SANATATE (6%)

8




Profit:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


9

Formularul C5


Obiectul: 0002 INFRASTRUCTURA


Deviz oferta PDT128 ZIDURI DE SPRIJIN DIN GABIOANE


Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================




Denumire c)Utilaj

d)Transport


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

======================================================================================================================

001 COMASAT M.C. 86.000

SAPATURI MANUALE LA FUNDATII ZIDURI DE

SPRIJIN


>>> componenta 001

001 TSA07C1 M.C. 86.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU

SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 002

001 TSC35B31 100 MC. 0.860



M

>>> componenta 003

001 TRA01A TONA 155.000



>>> componenta 004

001 TSF05A1 MP. 150.000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.

INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,

2M INTRE DULAPI

>>> componenta 005

001 TSA24A1 ORA 180.000

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU

INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE

6,6-12KW

10 002 COMASAT M.C. 160.000

TURNARE BETON CICLOPIAN C12/15 IN

FUNDATII


>>> componenta 001

002 PB05B1 M.C. 160.000

TURNARE BETON CICLOPIAN MARCA B100 CU

BOLOV.RIU

>>> componenta 002

002 2100957 M.C. 122.560


>>> componenta 003

002 TRA06A TONA 306.400


MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =KM

>>> componenta 004

002 TRA01A TONA 63.000



DIST.= KM.

>>> componenta 005

002 TRB05A12 TONA 38.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 20M

003 COMASAT M.C. 62.000

DREN DIN PIATRA BRUTA IN SPATELE

ZIDURILOR DE SPRIJIN SI HIDROIZOLATII

SPATE ZID


>>> componenta 001

003 PE01C1 M.C. 62.000

ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI

ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA

SEDIMENTARA

>>> componenta 002

003 TRA01A TONA 68.400



DIST.= KM.


003 TSJ05B1 MP. 210.000

PROTEJARE TERASAMENT PE PLATFORME CU

NETESIN

004 COMASAT KG 2022.000

UMPLUTURI IN GABIOANE DIN PIATRA BRUTA


>>> componenta 001

004 IFI03C1 KG 2022.000

CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN

IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM

>>> componenta 002

004 2000121 KG 2082.660

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=

10MM

>>> componenta 003

004 IFI04A1 MP. 765.000

MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE

CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR

LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA

>>> componenta 004

004 IFB13A1 M.C. 184.000

UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

>>> componenta 005

004 2201141 M.C. 180.000

PIATRA BRUTA NESORTATA R.MAGMATICE 0-150

MM.

>>> componenta 006

004 TRA02A TONA 3.700



DIST.= KM.

>>> componenta 007

004 TRA01A TONA 272.000



DIST.= KM.

12



Din care:




-Articole TRA


-CAS:

-SOMAJ:


-SANATATE (6%)




Profit:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


13

Formularul C5


Obiectul: 0002 INFRASTRUCTURA


Deviz oferta PDT138 RADIERE SI ELEVATII CULEI


Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================




Denumire c)Utilaj

d)Transport


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

======================================================================================================================

001 COMASAT M.C. 216.000

TURNARE BETOANE IN RADIERE SI ELEVATII

C20/25 (B300)


>>> componenta 001

001 PB10C1 M.C. 216.000

TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD

PILE CASET CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN

ETC CU MACARAUA

>>> componenta 002

001 2100945 M.C. 6.260


>>> componenta 003

001 2100969 M.C. 131.040


>>> componenta 004

001 2100971 M.C. 79.834


>>> componenta 005

001 TRA06A TONA 540.000



DIST. =KM


001 TRB04A1 TONA 135.000


3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU

ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 007

001 AUT6754 ORA 64.000

AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

002 COMASAT KG 1780.000

MONTARE OTEL BETON IN RADIERE SI

ELEVATII


>>> componenta 001

002 PD01A1 KG 1780.000

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.

RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD

GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 002

002 CZ0302B1 KG 530.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ

OB 37 D=10-16MM

>>> componenta 003

002 CZ0302Y1 KG 1250.000

CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA

CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE

CENTRALIZATE DIN PC 52 D>10M

>>> componenta 004

002 TRA02A TONA 2.000



DIST.= KM.

003 COMASAT MP. 340.000

COFRAJE DE LEMN


>>> componenta 001

003 PC02A1 MP. 340.000



SUPRAFETE PLANE


003 CB46B1 M 40.000

ESAFODAJE DE SUSTINERE E75 DE FORMA

DREPTUNGHIULARA EXECUTATE PE INALTIMEA

DE PESTE 3M

>>> componenta 003

003 PG06A1 M.C. 2.000

PODINA DE REZISTENTA DIN DULAPI DE

STEJAR

>>> componenta 004

003 PG14A1 M.C. 2.000

DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,

ESAFODAJE

>>> componenta 005

003 TRA02A TONA 5.000



DIST.= KM.

004 COMASAT M.C. 52.800

DRENURI DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE

RAU IN SPATELE CULEELOR SI HIDROIZOLATII


>>> componenta 001

004 PE01D1 M.C. 52.800

ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.

SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU

>>> componenta 002

004 TRA01A TONA 80.000



DIST.= KM.

>>> componenta 003

004 TRB05A12 TONA 80.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG

DISTANTA 20M

>>> componenta 004

004 PF05A1 MP. 98.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN

BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA

STRATURI

16

005 COMASAT M.C. 420.000

SAPATURA PENTRU REALIZAREA FUNDATIILOR

LA CULEI IN TEREN FOARTE TARE SI IN ROCA

DURA


>>> componenta 001

005 TSA07G2 M.C. 420.000


SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA

ADINC.2,01-4M,T.F.TARE

>>> componenta 002

005 TSB21E1 M.C. 62.000

SAP.STINCA IN SP.LIMIT.CU CIOCAN ABATAJ

PNEUM.SI UNELTE MINA,FARA EXPLOZIV

ADINC.2,01-4M R.DURA

>>> componenta 003

005 TRB04A1 TONA 216.000



ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 004

005 TSC03B1 100 MC. 2.960

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.

CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT

2

>>> componenta 005

005 TSC35B31 100 MC. 2.960



M

>>> componenta 006

005 TRA01A TONA 380.000



>>> componenta 007

005 TSF09D1 MP. 210.000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.IMPING.MARI,

LAT INTRE MAL.1,51-2,5 M,AD.2,01-4M;0,05

-0,2M INTRE DULA

>>> componenta 008

005 TSF12A1 M.C. 2.500

CADRE DIN LEMN DE RASINOASE PT.SPRIJ.

PERETI.DE PALPLANSE,DIN LEMN ROTUND PT.

PILOTI RASIN.COJIT


005 TSA24A1 ORA 400.000

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU

INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE

6,6-12KW



Din care:




-Articole TRA


-CAS:

-SOMAJ:


-SANATATE (6%)




Profit:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


18

Formularul C5


Obiectul: 0003 SUPRASTRUCTURA


Deviz oferta PDT148 MONTARE DALE PREFABRICATE


Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================




Denumire c)Utilaj

d)Transport


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

======================================================================================================================


MONTARE DALE PREFABRICATE L= 4.00 M


>>> componenta 001

001 PI08A1 BUC. 11.000


DIN BETON ARMAT

>>> componenta 002

001 6424844 BUC. 11.077

DALA CTR CU GOL PT POD DAL SOS LUM=4,0M

PR NR DP-80/E

>>> componenta 003

001 PI06B1 BUC. 11.000


MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

>>> componenta 004

001 AUT6754 ORA 24.000


>>> componenta 005

001 TRA04B TONA 35.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE

20T PE DIST. KM *


001 PG13B1 M.C. 1.000

STIVE EXECUT. DIN TRAVERSE VECHI DE C.F.

NORMALA

>>> componenta 007

001 DF27A1 ORA 60.000

PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG

FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC

PTR LUCR CONST,REP


TURNARE BETON GRINDA PARAPET C16/20

INCLUSIV BLOCURI DE CAPAT PARAPET


>>> componenta 001

002 PB11B1 M.C. 3.500

TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI

PLATELAJE CORONAMENTE,ETC. CU POMPA

>>> componenta 002

002 2100969 M.C. 3.528


>>> componenta 003

002 TRA06A TONA 8.750



DIST.= KM

>>> componenta 004

002 TRB04A1 TONA 8.750



ADERENTA 1 LOPATARE


MONTARE ARIPI PREFABRICATE TIP A3 -

INCLUSIV FUNDATII DIN BETON C12/15


>>> componenta 001

003 PI08A1 BUC. 2.000


DIN BETON ARMAT


003 6424430 BUC. 2.014

ARIPA A3 PT.POD.SOS.INT.PREF.CU H=3,2 M

PR.NR.DP-80/D

>>> componenta 003

003 PI06A1 BUC. 2.000


MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

>>> componenta 004

003 AUT6754 ORA 8.000


>>> componenta 005

003 TRA02A TONA 12.000



DIST.= KM.

>>> componenta 006

003 TSA07C1 M.C. 20.000


SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 007

003 TRI1AA01C2 TONA 36.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

AUTO CATEG.2

>>> componenta 008

003 TRA01A TONA 36.000



>>> componenta 009

003 PB02A1 M.C. 16.420



MANUAL

>>> componenta 010

003 2100957 M.C. 16.551



003 TRA06A TONA 41.000



DIST.= KM



Din care:




-Articole TRA


-CAS:

-SOMAJ:


-SANATATE (6%)




Profit:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


22

Formularul C5


Obiectul: 0003 SUPRASTRUCTURA


Deviz oferta PDT158 CALE, PARAPET


Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================




Denumire c)Utilaj

d)Transport


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

======================================================================================================================

001 COMASAT MP. 62.000

MEMBRANA BITUMINOASA HIDROIZOLANTA


>>> componenta 001

001 PF05C2 [ 1] MP. 62.000

MEMBRANA BITUMINOASA HIDROIZOLANTA

>>> componenta 002

001 TRA02A TONA 1.000



DIST.= KM.

002 COMASAT MP. 110.000

STRAT DE BETON ASFALTIC BAP16 2 X 4 CM


>>> componenta 001

002 DB16H1 MP. 110.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 002

002 2600601 TONA 10.560

BETON ASFALTIC PENTRU PODURI BAP 16 -

CUMPARAT DE LA STATIA DE ASFALT


002 DB01A1 MP. 110.000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV

PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 004

002 DB02D1 100 MP. 1.100

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

EMULSIE CATIONICA

>>> componenta 005

002 PF09A1 M 40.000

UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN.

SAPEI HIDR

>>> componenta 006

002 TRA01A TONA 11.000



DIST.= KM.

003 COMASAT TONA 2.690

PARAPET DIRECTIONAL


>>> componenta 001

003 PK31A1 TONA 2.690

PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI

INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE

POD DIN BETON ARM

>>> componenta 002

003 6306341 KG 2690.000

PARAPET METALIC DIN CORNIER LC,OTEL

ROTUND SAU LAT

>>> componenta 003

003 PK49A1 TONA 2.690

VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE

VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE

MINA POD GR ZABREL

>>> componenta 004

003 PK49F1 TONA 2.690

VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE

VOPSEA MINIU SUP CU AP. AER COMPR. LA

PARAPETE


003 TRA02A TONA 2.690



DIST.= KM.


TURNARE BETON DE PANTA C16/20


>>> componenta 001

004 PB06A1 M.C. 5.000

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,

ZID,TIMPAN MANUAL

>>> componenta 002

004 2100969 M.C. 5.040


>>> componenta 003

004 TRA06A TONA 12.500



DIST.= KM

>>> componenta 004

004 TRB04A1 TONA 12.500



ADERENTA 1 LOPATARE

005 COMASAT MP. 62.000

STRAT DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIEI


>>> componenta 001

005 IZF18B1 MP. 62.000

STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T

PE SUPRAF.ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%

IN GROS.2CM

>>> componenta 002

005 2101183 M.C. 1.240

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030


005 TRA01A TONA 3.100



DIST.= KM.



Din care:




-Articole TRA


-CAS:

-SOMAJ:


-SANATATE (6%)




Profit:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


26

Formularul C5


Obiectul: 0004 RAMPE DE ACCES


Deviz oferta PDT168 RAMPE DE ACCES -SISTEM RUTIER


Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================




Denumire c)Utilaj

d)Transport


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

======================================================================================================================

001 COMASAT MP. 780.000

FREZARE SISTEM RUTIER EXISTENT PENTRU

RACORDAREA CU PODUL


>>> componenta 001

001 DG05A1 MP. 780.000

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS

FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE

PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

>>> componenta 002

001 AUT4025 ORA 64.000

FREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE 50 CP

>>> componenta 003

001 TSC35B31 100 MC. 0.620



M

>>> componenta 004

001 TRA01A TONA 150.000



27 002 COMASAT MP. 780.000

ASTERNERE BETON ASFALTIC BA16 DE 4 CM


>>> componenta 001

002 DB16H1 MP. 780.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

>>> componenta 002

002 2600211 TONA 74.880

PRODUSE ASFALTICE CUMPARATE DE LA STATIA

DE ASFALT - BETON ASFALTIC BA16

>>> componenta 003

002 TRA01A TONA 74.880



DIST.= KM.

>>> componenta 004

002 DB01A1 MP. 780.000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV

PIATRA BITUMATE MEC

>>> componenta 005

002 DB02D1 100 MP. 7.800

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

EMULSIE CATIONICA



Din care:




-Articole TRA


-CAS:

-SOMAJ:


-SANATATE (6%)

28




Profit:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


29

Formularul C5


Obiectul: 0005 LUCRARI IN ALBIE


Deviz oferta PDT178 AMENAJ. TORENT CU SALTELE SI GABI


Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================




Denumire c)Utilaj

d)Transport


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

======================================================================================================================

001 COMASAT M.C. 148.000

SAPATURI IN FUNDATIE SALTELE SI GABIOANE


>>> componenta 001

001 TSA07C2 M.C. 148.000


SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA

ADINC.0,0-2M,T.TARE

>>> componenta 002

001 TSC35B31 100 MC. 1.480



M

>>> componenta 003

001 TRB04A1 TONA 133.000



ADERENTA 1 LOPATARE

>>> componenta 004

001 TRA01A TONA 267.000



30 002 COMASAT KG 4756.000

OTEL BETON IN CADRE SALTELE SI GABIOANE


>>> componenta 001

002 IFI03C1 KG 4756.000

CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN

IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM

>>> componenta 002

002 2000121 KG 4898.680

OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=

10MM

>>> componenta 003

002 IFI04A1 MP. 1447.000

MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE

CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR

LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA

>>> componenta 004

002 TRA02A TONA 8.000



DIST.= KM.

003 COMASAT M.C. 268.000

UMPLUTURI CU PIATRA BRUTA (BOLOVANI) IN

SALTELE SI GABIOANE


>>> componenta 001

003 IFB13A1 M.C. 268.000

UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.

>>> componenta 002

003 2201335 KG 406020.000

PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE PT.

DRUM,ANROC,PEREURI

>>> componenta 003

003 TRA01A TONA 406.000



DIST.= KM.

31 004 COMASAT M.C. 190.000

TURNARE BETON HIDROTEHNIC CH12/15 IN

ZONA AMONTE, ZONA AVAL, CAMERA DE CADERE

SI PEREU


>>> componenta 001

004 PB06A1 M.C. 190.000

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,

ZID,TIMPAN MANUAL

>>> componenta 002

004 2100957 M.C. 191.520


>>> componenta 003

004 TRA06A TONA 475.000



DIST. =KM

>>> componenta 004

004 PC02A1 MP. 352.000



SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 005

004 TRA02A TONA 5.000



DIST.= KM.

005 COMASAT M.C. 100.000

ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA IN AMONTE

SI AVAL - RIZBERMA


>>> componenta 001

005 IFB04B1 M.C. 100.000

ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/

BUC EXEC PRIN ARUNCAREA LA PAT FUNDATIE.

>>> componenta 002

005 TRA01A TONA 155.000



DIST.= KM.

32 006 COMASAT M.C. 140.000

RIGOLA DIN BETON C12/15 L=100 M


>>> componenta 001

006 TSA19A1 M.C. 140.000

SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA

APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.

USOR

>>> componenta 002

006 PB02A1 M.C. 30.000



MANUAL

>>> componenta 003

006 2100957 M.C. 30.240


>>> componenta 004

006 TRA06A TONA 75.000



DIST. =KM

>>> componenta 005

006 PC01A1 MP. 150.000

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE

EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 006

006 DA06A2 M.C. 15.000

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT

REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP

CU ASTERNERE MANUA

>>> componenta 007

006 TRA01A TONA 27.000



DIST.= KM.

33



Din care:




-Articole TRA


-CAS:

-SOMAJ:


-SANATATE (6%)




Profit:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT


FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale

---------------------------------------


Devize: PDT188 PDT208 PDT128 PDT138 PDT148 PDT158 PDT168 PDT178

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri| Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|

|Crt.| | |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)| | (tone) |

| | | |in oferta| RON | RON | | |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 1| 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | 8.00| | | | 0.008|

| | 438 D= 6MM | | | | | | |


| | 438 D=10MM | | | | | | |


| | 438 D=16MM | | | | | | |

| 4| 2000597 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG | 1262.50| | | | 1.262|

| | S 438 D=18MM | | | | | | |

| 5| 2005030 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT |KG | 4769.07| | | | 4.769|

| | 50,0 X2,8 X1500 S 2543 | | | | | | |

| 6| 2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 |KG | 469.81| | | | 0.470|

| 7| 2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622 |M.C. | 6.26| | | | 15.400|


| 9| 2100958 BALAST STABILIZAT CU CIMENT 5% - |M.C. | 30.00| | | | 0.069|

| | PRET LIVRARE DE LA STATIA DE | | | | | | |

| | BETOANE | | | | | | |



| 12| 2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 |M.C. | 1.24| | | | 3.001|

| 13| 2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7- |M.C. | 0.99| | | | 1.579|

| | 30 MM | | | | | | |

| 14| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM |M.C. | 112.75| | | | 191.668|

| 15| 2200446 BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI |M.C. | 98.37| | | | 157.389|

| | FERATE 150-300 MM. | | | | | | |

| 16| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 24.13| | | | 32.582|

| | LACURI 0,0-7,0 MM | | | | | | |

| 17| 2201141 PIATRA BRUTA NESORTATA R. |M.C. | 180.00| | | | 270.000|

| | MAGMATICE 0-150 MM. | | | | | | |

| 18| 2201323 PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE |KG |151500.00| | | | 151.500|

| | PAVAJE,CHENARE,ACOSTAM | | | | | | |

| 19| 2201335 PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE |KG |406020.00| | | | 406.020|

| | PT.DRUM,ANROC,PEREURI | | | | | | |

| 20| 2201361 PIATRA BRUTA SORTATA R.SEDIMENT |KG |122264.00| | | | 122.264|

| | <50 KG/BUC. | | | | | | |

| 21| 2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. |M.C. | 25.40| | | | 38.100|

| | MAGMATICE 40-63 MM. | | | | | | |

| 22| 2600211 PRODUSE ASFALTICE CUMPARATE DE LA|TONA | 74.88| | | | 0.082|

| | STATIA DE ASFALT - BETON ASFALTIC| | | | | | |

| | BA16 | | | | | | |

| 23| 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU |KG | 404.95| | | | 0.445|

| | RUPERE RAPIDA S8877 | | | | | | |

| 24| 2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT-SUBIF S|KG | 98.00| | | | 0.108|

| | 558 | | | | | | |

| 25| 2600594 MEMBRANA BITUMINOASA AUTOADEZIVA |MP. | 65.10| | | | 0.195|

pag. 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 26| 2600601 BETON ASFALTIC PENTRU PODURI BAP |TONA | 10.56| | | | 0.025|

| | 16 - CUMPARAT DE LA STATIA DE | | | | | | |

| | ASFALT | | | | | | |

| 27| 2900888 LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN |M.C. | 0.16| | | | 0.126|

| | 1M D SUB MIN18CM S4342 | | | | | | |

| 28| 2900943 LEMN ROT DE STEJ.D=10CM VIRF L> |M.C. | 0.08| | | | 0.066|

| | 160 | | | | | | |

| 29| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C. | 1.36| | | | 0.819|

| | S.1040 | | | | | | |

| 30| 2901208 PILOTI BRAD,CONSTR.CAT.A L=10,10-|M.C. | 0.27| | | | 0.163|

| | 12M D.CAP SUBT=14-21CM | | | | | | |

| 31| 2903969 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR= |M.C. | 0.37| | | | 0.187|

| | 18MM L=6,00M S 942 | | | | | | |

| 32| 2904406 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR= |M.C. | 0.02| | | | 0.008|

| | 48MM LUNG=3,50M S 942 | | | | | | |

| 33| 2908737 GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS|M.C. | 0.92| | | | 0.460|

| | =10/12-35/35 L=4-6M | | | | | | |

| 34| 2912427 DULAP STEJAR LUNG TIV CL B GR= |M.C. | 2.02| | | | 1.616|

| | 80MM LUNG=2,00M S 8689 | | | | | | |

| 35| 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIV CL C GR= |M.C. | 0.31| | | | 0.250|

| | 50MM LUNG=2,00M S 8689 | | | | | | |

| 36| 2914229 SCIND.FAG.LUNGI.NEAB.CL.A.GR=40MM|M.C. | 0.05| | | | 0.039|

| | L=1,8-4M LT=6 ST8689 | | | | | | |

| 37| 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR= |M.C. | 0.87| | | | 0.695|

| | 50MM LUNG=2,50M S 8689 | | | | | | |

| 38| 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM |MP. | 42.48| | | | 0.977|

| | PT PERETI | | | | | | |

| 39| 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM |MP. | 9.00| | | | 0.225|

| | PT PERETI | | | | | | |

| 40| 2958902 TRAVERSE NORMALE VECHI |BUC. | 0.30| | | | 0.030|

| 41| 3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG | 9.79| | | | 0.010|

| | 1N LT= 30 | | | | | | |

| 42| 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S|KG | 17.80| | | | 0.018|

| | 889 | | | | | | |


| | 889 | | | | | | |


| | 889 | | | | | | |

| 45| 3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S |KG | 66.36| | | | 0.066|

| | 889 | | | | | | |

| 46| 5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M |BUC. | 1.20| | | | 0.000|

| | 8X 30 GR. 5.8 S 6220 | | | | | | |

| 47| 5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 |KG | 8.56| | | | 0.010|

| | S 2111 | | | | | | |

| 48| 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 |KG | 5.76| | | | 0.007|

| | OL34 S 2111 | | | | | | |

| 49| 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 |KG | 11.74| | | | 0.014|

| | OL34 S 2111 | | | | | | |

| 50| 5901259 ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2 |KG | 8.32| | | | 0.010|

| 51| 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT |M.C. | 0.12| | | | 0.001|

| | STAS 2031 CL A | | | | | | |

pag. 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 52| 6102939 CHIT ROMTIX 90 NTR 4337-75 |KG | 258.40| | | | 0.284|

| 53| 6103232 VOPSEA ALBA V.101-2 NTR 90-80 |KG | 23.51| | | | 0.025|

| 54| 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 |KG | 13.72| | | | 0.015|

| | NTR 90-80 | | | | | | |

| 55| 6103555 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-|KG | 21.38| | | | 0.023|

| | 68 | | | | | | |

| 56| 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP |KG | 0.02| | | | 0.000|

| | A S 917 | | | | | | |

| 57| 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT. |KWH. | 26.32| | | | 0.000|

| | LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ | | | | | | |

| 58| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C. | 49.10| | | | 49.102|

| | TERASAMENTE IN CISTERNE | | | | | | |

| 59| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. | 62.81| | | | 62.805|

| | BETOANE DELA RETEA | | | | | | |

| 60| 6301690 STILP PT PLACI INDICATOARE |BUC. | 3.04| | | | 0.043|

| | DINTEAVA OTEL D=50 | | | | | | |

| 61| 6306341 PARAPET METALIC DIN CORNIER LC, |KG | 3290.00| | | | 3.290|

| | OTEL ROTUND SAU LAT | | | | | | |

| 62| 6310108 DULAP METALIC PT.SPRIJINIREA |BUC. | 1.98| | | | 0.094|

| | SAPATURII 50X200X3000MM | | | | | | |

| 63| 6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. |KG | 97.30| | | | 0.113|

| | LAT,65-90MM,L.200-300MM | | | | | | |

| 64| 6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE |BUC. | 4.80| | | | 0.005|

| 65| 6419071 TUB ADUCT. PREMO D=1000 P= 7 L=5 |BUC. | 2.02| | | | 6.232|

| | B600SBP ISLGC T2027 | | | | | | |

| 66| 6424430 ARIPA A3 PT.POD.SOS.INT.PREF.CU H|BUC. | 2.01| | | | 11.575|

| | =3,2 M PR.NR.DP-80/D | | | | | | |

| 67| 6424844 DALA CTR CU GOL PT POD DAL SOS |BUC. | 11.08| | | | 30.822|

| | LUM=4,0M PR NR DP-80/E | | | | | | |

| 68| 6716156 COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 |MP. | 0.72| | | | 0.002|

| | LAT=1500 IMPRIM. S7361 | | | | | | |

| 69| 6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT) |MP. | 0.09| | | | 0.000|

| 70| 6827395 SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.|BUC. | 0.42| | | | 0.015|

| | SPRIJ.LUNG.0,60-1,50M $ | | | | | | |

| 71| 6827400 SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.|BUC. | 0.46| | | | 0.024|

| | SPRIJ.LUNG.1,50-2,50M $ | | | | | | |

| 72| 7100081 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. |BUC. | 0.16| | | | 0.000|

| | TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848 | | | | | | |


| | TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848 | | | | | | |


| | TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848 | | | | | | |


| | TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848 | | | | | | |

| 76| 7101011 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT|BUC. | 0.32| | | | 0.001|

| | L= 600 MM F36 S1848 | | | | | | |

| 77| 7101012 SEMAFORIZARE AUTOMATA INTERMITENT|BUC. | 2.00| | | | 0.120|

| 78| 7101217 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC. | 0.64| | | | 0.002|

| | = 600 MM F63A S1848 | | | | | | |


| | = 600 MM F66A S1848 | | | | | | |

pag. 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|


| | = 600 MM F70 S1848 | | | | | | |

| 81| 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) |KG | 0.11| | | | 0.000|

| | STAS 102-63 | | | | | | |

| 82| 7315789 DECOFROL |KG | 128.70| | | | 0.142|

| 83| 7329883 MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTR |M | 162.75| | | | 0.106|

| | SINTET NETESIN LAT 1,5M | | | | | | |

|----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

| | T O T A L | | | RON | | |3039.428|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru

-----------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea meseriei |Consumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)| Procent |

|Crt.| |cu manopera directa | RON/ora | RON | 100% |

| | | | | (2 x 3) | |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 1| 101 ASFALTATOR | 64.338 | | | |

| 2| 102 BETONIST | 891.079 | | | |

| 3| 107 DULGHER CONSTRUCTII | 1102.916 | | | |

| 4| 108 DULGHER PODURI | 45.499 | | | |

| 5| 110 FASCINAR | 1743.589 | | | |

| 6| 111 FIERAR BETON | 1686.235 | | | |

| 7| 113 FINISOR TERASAMENTE | 78.400 | | | |

| 8| 122 IZOLATOR HIDROFUG | 59.556 | | | |

| 9| 125 MONTATOR PREFABRICATE BETON | 27.000 | | | |

| 10| 127 PARCHETAR | 15.500 | | | |

| 11| 128 PAVATOR | 147.571 | | | |

| 12| 129 PIETRAR | 287.000 | | | |

| 13| 196 SAPATOR | 4065.940 | | | |

| 14| 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ | 3059.060 | | | |

| 15| 228 SUDOR GAZE | 1.325 | | | |

| 16| 230 VOPSITOR INDUSTRIAL | 22.569 | | | |

| 17| 268 MONTATOR C-TII METALICE | 76.986 | | | |

| 18| 302 MINER SUPRAFATA | 546.776 | | | |

| 19| 399 MUNCITOR DESERVIRE | 298.220 | | | |

| 20| 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE | 12.600 | | | |

| | MATERIALE | | | | |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| | T O T A L | 14232.160 | RON | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii

--------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVA)|

|Crt.| | ore de functionare | RON/ | RON |

| | | | ora functionare | (2 x 3) |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 1| 2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE | 91.517 | | |

| | 4,0-5,9 MC/MIN �� | | | |

| 2| 2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 | 183.035 | | |

| | -15 KG �� | | | |

| 3| 3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M | 0.270 | | |

| | CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H �� | | | |

| 4| 3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU | 7.193 | | |

| | MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC �� | | | |

| 5| 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP �� | 1.728 | | |

| 6| 3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP | 0.395 | | |

| | �� | | | |

| 7| 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC | 208.929 | | |

| | 2,9-4CP �� | | | |

| 8| 4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. | 4.552 | | |

| | (VALTURI) PINA LA 12TF �� | | | |

| 9| 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU | 23.650 | | |

| | RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF | | | |

| | �� | | | |

| 10| 4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI | 2.700 | | |

| | 8-10TF �� | | | |

| 11| 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE | 4.717 | | |

| | PNEURI10,1-16TF �� | | | |

| 12| 4025 FREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE | 64.000 | | |

| | 50 CP �� | | | |

| 13| 4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII | 2.670 | | |

| | DRUMURI 6 CP �� | | | |

| 14| 4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM | 4.717 | | |

| | OT.TERM.FARAPALPATOR92CP �� | | | |

| 15| 4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L �� | 0.472 | | |

| 16| 4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. | 1.920 | | |

| | BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10 �� | | | |

| 17| 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- | 3.026 | | |

| | BETON,DIAM.PINA LA 40 MM �� | | | |

| 18| 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA | 8.381 | | |

| | LA 40MM 2,2KW �� | | | |

| 19| 4702 MOTOPOMPA 9-16CP �� | 580.000 | | |

| 20| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. | 7.253 | | |

| | A.J. 5-8T �� | | | |

| 21| 5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T | 0.990 | | |

| | 65CP �� | | | |

| 22| 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF �� | 1.049 | | |

| 23| 6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF | 0.744 | | |

| | �� | | | |

| 24| 6727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF �� | 18.360 | | |

pag. 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Consumuri | Tarif orar | Valoare (exclusiv TVA)|

|Crt.| | ore de functionare | RON/ | RON |

| | | | ora functionare | (2 x 3) |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 25| 6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF | 2.440 | | |

| | �� | | | |

| 26| 6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF | 23.100 | | |

| | �� | | | |

| 27| 6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF | 32.000 | | |

| | �� | | | |

| 28| 6754 AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU | 96.000 | | |

| | ZABRELE �� | | | |

| 29| 7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 | 10.512 | | |

| | -3,9 �� | | | |

| 30| 7612 LONGRINA METALICA 3M �� | 381.000 | | |

| 31| 7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- | 0.000 | | |

| | MII LEI �� | | | |

|----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | T O T A L | | RON | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile

-----------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|

|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |

| | |-----------------------------------------| tona | |

| | | tone | km. | ore de | | |

| | | transportate | parcursi | functionare | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 1. | Transport auto (total) din care,pe | 4214.270 | | | | |

| | categorii | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| | 1.001 TRA01A10P | 548.000 | | | | |

| | TRANSPORTUL RUTIER AL | | | | | |

| | PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | | | |

| | AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM | | | | | |

| | 1.002 TRA01A15 | 217.880 | | | | |


| | MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR| | | | | |

| | CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= | | | | | |

| | 15 KM. | | | | | |

| | 1.003 TRA01A15P | 662.250 | | | | |


| | PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | | | |

| | AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM | | | | | |

| | 1.004 TRA01A25 | 1204.500 | | | | |



| | CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= | | | | | |

| | 25 KM. | | | | | |

| | 1.005 TRA02A15 | 7.000 | | | | |



| | CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 | | | | | |

| | KM. | | | | | |

| | 1.006 TRA02A25 | 38.990 | | | | |



| | CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 | | | | | |

| | KM. | | | | | |

| | 1.007 TRA04B50 | 35.000 | | | | |

| | TRANSPORT RUTIER MATER. | | | | | |

| | SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE | | | | | |

| | CU REMORCI TREILER PESTE 20T | | | | |

|

| | PE DIST. 50 KM * | | | | | |

| | 1.008 TRA05A05 | 22.000 | | | | |

| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, | | | | | |

| | SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. | | | | | |

| | SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) | | | | | |

| | PE DIST.DE 5 | | | | | |

pag. 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|

|Crt.| | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON |

| | |-----------------------------------------| tona | |

| | | tone | km. | ore de | | |

| | | transportate | parcursi | functionare | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| | 1.009 TRA06A15 | 1396.400 | | | | |


| | BETONULUI-MORTARULUI CU | | | | | |

| | AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. | | | | | |

| | =15KM | | | | | |

| | 1.010 TRA06A25 | 82.250 | | | | |


| | BETONULUI-MORTARULUI CU | | | | | |

| | AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.| | | | | |

| | =25 KM | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 2. | Transport pe cale ferata (total) | | | | | |

| | din care,pe categorii | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| 3. | Alte transporturi (total) | | | | | |

|----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

| | T O T A L | 4214.270 | | | RON | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

Date post:	31-Dec-2016
Category:	Documents
Upload:	buihuong
View:	241 times
Download:	0 times

Reabilitare Podet DN 15B KM 12+005

Documents